建筑承包合同

建筑承包合同15篇[热]

　　随着人们对法律的了解日益加深，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编收集整理的建筑承包合同，希望对大家有所帮助。

建筑承包合同1

　　屋主：（以下简称甲方）

　　施工队负责人：（以下简称乙方） 身份证号码：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规的规定，遵循公正、平等、自愿、诚实、信用的原则，经甲、乙双方协商达成的一致，特签订本合同，双方必须共同遵守。具体条款如下：

　　一、承建工程内容：

　　1、工程地点：

　　2、乙方按甲方所提供的房屋设计图纸对主体工程进行施工（主体工程指从挖地基土主算起到天面女儿墙的一切工程）。工程完工后应负责清理各楼层的废料。

　　3、乙方要做好施工前的准备工作，认真会审设计图纸，发现图纸结构不完善时应及时向甲方提示以便修改。图纸不提及的事宜按甲方要求施工。

　　4、乙方负责室内、外所有需要部位普通抹灰，负责施工所用搅拌机、震动机、升降机等机械设备、木材、模板、支撑木及一切施工工具。（机器损坏全部由乙方维修或租机器费用由乙方负责与甲方无关。）

　　5、乙方负责打底层水泥混凝土地板、包基础捣制、平整回土著人、外墙栏杆、化粪池、天面批光（不能积水），内、外墙批灰。乙方包砌楼顶上的四周1.2米高的墙裙，并内、外批灰。安装门框、窗框、供水、排污水预埋推件等。包正负零零下1.5米基础，超1.5米的部份补经乙方

　　每条第米60米。

　　6、乙方负责在每一层砌两个卫生间，以及内、外批灰。

　　7、甲方负责施工所用的水电费。

　　8、乙方对甲方所提供的施工设备及用具不得随意损坏。

　　9、甲方不负责乙方的`伙食及开水等饮用。

　　10、施工安全设施由乙方负责。

　　二、承建方式

　　本工程采用包工不包料的形式，甲方负责建房用的钢筋、水泥、石、沙、砖、石灰及铁线等的采购。乙方包施工、包时间、包安全、包工程质量到工程完工后负责清理好各层施工场地，把各种废料清理运放置一楼门口前，待甲方验收合格为止。

　　三、工程质量要求：

　　1、乙方必须按照施工图纸和说明书要求（需要改变施工图和说明书的内容由双方协商处理）按质、按量、按时完成任务，乙方的法人代表一定把好质量关。

　　2、沙浆和混凝土要按规定比例拌和，梁板、基础的砼捣制要用机械搅拌，震动密实，保证砼强度；钢筋砼无露筋，若出现蜂窝、麻面部份，超过2%面积要翻工的，翻工工料费由乙方自负。

　　3、砌墙用砖使用前要淋水湿透。

　　4、基础、地梁、柱、楼板、梁现浇混凝土后要保养达到施工规范要求。

　　5、第层楼的水平线保持一致，整楼开间尺寸要对正，墙与楼板成

　　90度角。

　　6、施工洞口及预留洞口要补实补平。

　　7、砌砖要平直，不得有通缝，抹灰后不得有空隙，且抹灰厚度不得大于0.01~0.015米左右，平整度和垂直要求用水平尺控制。

　　8、所承包的全部工程工作量，并能交付甲方装修使用。若乙方不按时完成施工任务使工作期拖延一个月以上（含一个月）或出现严重的工程质量问题，甲方有权解除乙方承建资格，另聘请施工队，本合同同时终止。造成甲方经济损失的由乙方按全价赔偿（即每平方米混凝土300元，每立方砖150元）。

　　四、付款方式

　　1、乙方完成所承包的各项施工内容，经甲、乙双方及有关技术人员现场验收合格后，甲方按建筑面积为元/㎡结算给乙方。（建筑面积计算以滴水线为准。）

　　2、乙方捣制及砌砖墙完一层后，甲方付该层工钱80%，其余每一层捣顶后支付该层工钱的70%。其余款待竣工后经甲方验收合格后5天内结清。

　　五、施工工期：

　　甲、方双方签定合同后，乙方组织有足够的技术人员进场施工（要求全部工人为熟练工）。自 年月 日到年 月日 前要求完成所承包的全部工程量，并能交付甲方装修使用。

　　六、工程施工安全：

　　乙方必须确保工程施工安全，遵循安全施工规范技术要求，采取严

　　格的安全防护措施杜绝一切事故，并承担由于自身安全措施不到位或不利造成事故的责任和发生一切后果和费用，如有此类情况出现责任和费用全部由乙方负责，与甲方无关。乙方在施工当中不能无理取闹或无故中途退场及转包给他人，否则甲方有权终止本合同和拒付一切款项，并由上此而产生的一切经济损失由乙方负责。

　　本合同一式三份，甲、乙双方各执一壹份为凭，涂改无效，本合同有未尽事宜双方另行协商解决，本合同经双方签字之日起生效。随工程竣工验收合格结算后失效。双方必须共同遵守执行，不得违约。

　　甲方法人代表：电话：

　　乙方法人代表：电话：

　　附：乙方法人代表身份证复印件一份

　　年 月日

建筑承包合同2

　　发包方：______(以下简称甲方)

　　承包方：______(以下简称乙方)

　　一、工程概况

　　1、工程名称：______

　　2、工程地点：______

　　3、施工范围：______

　　4、承包方式：______

　　5、工期：甲方合理、规范条件下的指定工期

　　二、双方的约定

　　经甲乙双方协商，在互惠互利的原则下，签订本工程承包意向书：

　　1、甲方暂同意将民族文化森林公园土建安装工程拟承包给乙方施工。

　　2、甲方提出的'承包要求：

　　(1)乙方进场施工前需向甲方交纳如期开工完工保证金______万元，其他保证金按政府规定及招标文件有关规定执行。

　　(2)乙方承诺土建工程垫资建设完成。

　　(3)在签订正式施工合同后，乙方必须保证按质按量按工期完成施工任务，才能进行本项目的投标。

　　(4)本工程按《海南省建筑工程综合定额》及《海南省安装工程综合定额》结算.

　　(5)乙方必须满足并对甲方以上要求作出承诺后，才能进行投标，中标后签订正式工程施工合同。

　　三、本意向书一式肆份，甲方叁份、乙方壹份，协议附件为本协议的组成部分，具有同等法律效力。

　　甲方(盖章)：______

　　甲方代表(签字)：______

　　乙方(盖章):______

　　乙方代表(签字):______

建筑承包合同3

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　为了确保该项工程施工安全、优质、按期完成乙方所承包的工程项目，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，由甲方将该工程的'木工类施工项目采用单向包工的形式发包给乙方，为明确工程内容及双方责任，特定如下条款，以供双方共同遵守严格执行。

　　一、工程名称：

　　二、承包方式：单向包工

　　三、承包内容：该工程施工图所涉及的木工类项目工程范围。(该工程的所有木模制作和安装)

　　四、承包价格：建筑面积元/平方米(大写：，按建筑面积，基础屋面合计按一层建筑面积计算元/平方米。车库建筑面积按100%计算建筑面积。甲乙双方现场验收，竣工后据实结算。

　　五、付款方式：基础工程完工后付基础工程量包工金额的70%，每层主体工程完工后付主体工程量包工金额的70%，竣工验收合格后双方结清。

　　六、双方责任：

　　甲方责任：

　　1、根据该工程所需，保证施工工地水通、电通、路通。

　　2、协助乙方管理工程现场的安全，施工进度。

　　3、甲方承担购买该工程的建筑施工意外伤害保险费。乙方责任：

　　1、严格按照甲方提供的施工图纸施工，乙方无条件接受甲方质量监督管理，按质量要求施工，确保工程质量。

　　2、乙方根据工程进度及时组织施工人员进行施工，现场施工人员必须佩戴安全帽，上班时间不准穿拖鞋或赤脚进施工现场，更不能饮酒，身体有病不准带病作业。乙方必须承担因违反安全操作规程和安全制度而产生的大小安全事故的责任。

　　3、该项工程的安全施工管理由乙方自己负责，并承担因安全事故引起的全部经济赔偿责任和全部法律责任。

　　4、合同期内，不经双方协商同意认可，任何一方不得随意变更和解除合同。

　　七、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签章后即产生法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建筑承包合同4

　　房屋建设方(甲方)：

　　承包施工方(乙方)：

　　经甲、乙双方友好协商，甲方将位于西和县长道镇宁家村的宅基地住宅建设施工项目发包给乙方，双方秉着平等、自愿、诚实、信用的原则，特签订此合同，望共同遵守。

　　一、承包方式

　　施工工程采取清包，即包工不包料的方式。

　　二、建设工期

　　工程建设始于20xx年1月12日，乙方保证按如下要求完成工程建设进度：

　　卸旧：20xx年1月12日

　　动工：20xx年1月20日

　　上梁：20xx年2月30日

　　竣工：20xx年5月30日

　　如工程延期不能实现预定建设进度的，乙方须每延迟一天向甲方支付 元违约金。

　　三、甲方职责

　　根据房屋建造需求，甲方及时提供水泥、钢筋、砖头、沙子等所需建筑材料，以保证乙方按约定的工期顺利施工，乙方可在材料购买质量和价格上作指导性建议。

　　四、乙方职责

　　乙方自带工程施工所需的模板、搅拌机、震动器、脚手架、混凝土搅拌机等一切施工用具(运费由乙方负责)和师傅、小工等施工人员，按甲方提供的图纸或甲方要求进行施工，并从专业角度提出合理的建议、意见。

　　(一)承包范围：

　　1、房屋主体工程

　　从打地基、浇灌地纤梁、地盘等起直至屋顶封顶(包括阳台、楼梯、窗户、化粪池等必须部分)，均由乙方负责施工。浇地板、各层层面等需按规定使用振动器。

　　2、乙方施工范围除房屋主体结构外，还须负责以下内容

　　(1)水、电、煤气等管道、线路铺设和相应配套设施(水电工部分)

　　(2)外墙、厨房、卫生间、房顶等部位做防水层

　　(3)地板铺瓷砖或花岗石、卫生间装修等贴瓷工程

　　(4)其他房屋附属设施

　　楼梯栏杆、阳台石膏条的`安装

　　(5)其它需安装设备，如卖方安装由其负责，否则由乙方负责安装

　　(二)工程质量要求：

　　1、砌墙平面平整垂直墙角，顶角垂直，砂浆饱满，浇灌平整、牢实，粉墙光滑平整，墙砖、地砖平实、整齐，缝隙合理，做钢筋、绑钢筋符合图纸要求。内墙水泥糊一层、外墙糊二层。

　　2、电路按图纸施工，布置合理规范、安全;开关、插座布置合理，能正常使用。

　　3、水管、排水管道按图纸设计或甲方要求施工。

　　以上工程质量如不合格造成的损失由乙方负责。

　　五、工程检查、验收

　　在不影响乙方正常作业的情况下，甲方对工程作业进度、质量进行全程监督检查，并于工程建设完工后一个月内对工程进行验收。

　　六、工程款计算方式

　　房屋主体工程从起砖时开始按实际施工面积计算，按每平方米承包费240元计算。施工内容包括第四条“承包范围”中的第1项除打地基、浇灌地纤梁、地盘外的部分和第2项中的第(1)、(2)、(4)、

　　(5)。计算方法为：一楼按实际建筑面积测量，测量从外墙的中间线开始量起;二楼按一楼测量面积加上阳台面积计算。

　　打地基、浇灌地纤梁、地盘的工时费按市场价每日 元计算;贴瓷部分按市场价每日 元计算。

　　七、工程款支付办法

　　工程款采取后结方式，房屋施工至上梁顺利完成后支付总工程款的50%，工程完工后支付总工程款的30%，完工三个月后经检验房屋质量确无问题的支付余下的 20%。

　　八、质量保证义务

　　乙方要保证所建房屋质量可靠，如因乙方施工原因致使房屋在一年内出现漏水、裂缝等轻度质量问题的，乙方应当在一年内免费。如在 年内因施工原因出现地基下陷等严重质量问题的，乙方应无偿予以返工、改建。

　　九、安全责任

　　乙方必须认真按施工操作程序施工，自带脚手架、安全带、安全帽等安全设施，并做好施工人员的安全教育，坚持安全第一、质量第

　　一、预防为主，若施工中发生安全事故，均由乙方负责，甲方不负任何责任。

　　十、其它未尽事宜

　　1、甲乙双方各自的材料、工具，甲乙双方各自负责保管。

　　2、乙方施工在保证质量的前提下应爱惜材料，避免造成浪费。

　　3、本协议一式二份，具有同等法律效力，甲乙双方签字后生效。若在施工中遇到问题双方协商更改。双方应认真履行协议，尚若违反，造成的损失由违约方负责。

　　4、未尽事宜由甲乙双方再行协商处理，协商不成按《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规执行。若甲乙双方发生纠纷应秉着友好的原则先协商解决，协商不成的任何一方均可向法院提起诉讼。

　　签字

　　甲方： 年 月 日

　　乙方： 年 月 日

建筑承包合同5

　　甲方：x（发包方）

　　乙方：x（承包方）

　　就甲方道路建筑工程，经甲乙双方到现场查看后协商，乙方自愿以包工包料形式承包甲方该工程。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，本着互惠互利、公正、公平的原则，结合本工程具体情况，经甲乙双方于20_年11月日在农机饭店510房间协商，达成以下合同条款：

　　第一条：工程名称：

　　第二条：工程地点：

　　第三条：工程建筑规模及范围：以本工程设计图纸的规模和范围为准。

　　第四条：工程承包方式：以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。

　　第五条：工程承包总价款：工程承包总价款为x元整（：x元）。

　　第六条：工程承包范围：本工程设计图纸范围内全部工程。

　　第七条：工程材料供应：

　　本工程甲乙双方约定的道路施工所用的材料由乙方按设计和有关质量验收标准要求自行采购，各种材料进场时需经甲方现场监理和技术人员进行质量检验合格后签字同意方可使用，甲方检验认为不合格的应在材料进场2日内向乙方及时出具书面意见，若甲方逾期出具书面意见或不及时进行验收的，视为甲方验收合格。

　　第八条：工程施工工期：

　　1、本工程施工工期为：年月日一年月x日，共x天。

　　2、乙方必须在保证工程质量的前提下按期完成。若因乙方原因导致的工期延期达2天以上，甲方将有权从第3天开始按每延期一天处罚1000元，罚款最多不超过工程造价的5%。如因甲方原因造成乙方不能正常施工，工期顺延。

　　3、发生以下情况的，工期予以相应顺延：

　　（1）遇人力不可抗拒因素造成停工的；

　　（2）停水停电原因造成停工的.；

　　（3）工程进行设计变更或工程量变更的；

　　（4）其他非乙方原因造成停工的。

　　4、如因甲方人为所造成乙方损失的由甲方完全负责赔偿，工期顺延。

　　第九条：工程质量标准：

　　本道路工程的质量验收按现行砼道路工程质量验收标准验收合格，如因乙方的材料或施工质量问题，导致的工程质量不能顺利验收，乙方应无条件返工处理至合格要求为止（如甲方认定的材料出现质量问题由甲方负责〕。

　　第十条：工程质量要求：

　　1、乙方应严格按照现行施工验收规范，按照甲方提供的设计图纸进行施工。隐蔽工程须经甲方技术人员和监理人员验收合格后，才能进行下一道工序的施工。

　　2、因工程质量不合格而造成返工时，一切责任和费用均由乙方负责承担。

　　3、在施工现场如发现不足之处时，甲乙双方及时组织有关人员协商，并采取补救措施以防止扩大损失，保证工程质量和工程进度。

　　第十一条：工程款支付方式：

　　1、K0+007x3。5m箱涵、K0+15xΦ100圆管涵、K0+240x1—1。5盖板涵工程完工，甲方付给乙方工程总价款的20%；

　　2、路基工程、路面工程完工，甲方付给乙方工程总价款的30%；

　　3、工程全部完工，且经有关方面组织验收合格后，30日内，甲方付给乙方工程总价款的40%。其余的10%作为质保金，若无质量问题，甲方满一年后付清乙方。

　　第十二条：工程施工期间的安全及安全责任：乙方员工在施工期间及上下班途中和住宿地，若发生伤亡及不安全事故，安全责任和安全经济责任全部由乙方负责并承担，甲方一概不负责和承担乙方员工在施工期间及员工上下班途中和住宿地的一切不安全责任和安全经济责任事宜。

　　第十三条：工程施工期间甲方的工作及责任：

　　1、积极为乙方排除一切施工干扰、社会干扰及负责周边关系的协调。

　　2、开工前，甲方协调乙方施工期间的用电电源、用水水源，乙方将水、电引到施工场地，水、电费用由乙方支付。

　　3、开工前，甲方提供乙方堆料场地，费用由甲方支付。

　　4、开工前，甲方向乙方提供道路控制桩点坐标及标高。

　　5、开工前，由甲乙双方组织图纸会（不包括路灯、绿化、路缘石工程）审和技术交底。

　　6、甲方派驻工程技术员和工程监理。

　　7、甲方应按合同约定的工程部位完工情况支付工程进度款，如违约支付，责任由甲方负责。

　　8、提供乙方要求的有关本工程的技术资料。

　　9、督促乙方做好安全管理，文明施工。

　　第十四条：工程施工期间乙方的工作及责任：

　　1、乙方在施工期间必须保证足够的建筑材料和建筑机械及施工人员，以保证工程项目的顺利施工和完工。

　　2、乙方应清理施工场地地表层杂物、地下障碍物及耕植土层和平整场地，承担以上工程的支出费用。

　　3、乙方必须按甲方提供的设计图纸（不包括路灯、绿化、路缘石工程）及相关道路建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面要达到国家规定的质量验收合格标准，并按本合同规定的时间完成整个工程项目。

　　4、在施工过程中，乙方必须接受甲方代表（技术员、监理人员）的监督，加强各施工班组人员的管理。提高安全施工的防范意识，做好安全文明施工工作。如出现不安全事故或打架斗殴事件所造成的一切损失和后果，概由乙方负责承担。

　　5、乙方必须保持施工场地的清洁，对已完成的工程未交付甲方使用之前，乙方应对成品派专人保管和保护。

　　6、乙方施工工人的所有保险费用以及施工安全文明措施由乙方负责承担。

　　7、一切建筑材料均由乙方采购与保管，材料品牌、规格、颜色由甲方技术员及监理认可，方可使用。主要建筑材料组织送检合格后方可用于该工程。

　　8、乙方施工临时设施（包括围挡）、工人住宿、临时工棚、办公室、施工需要的水、电管线及电箱、水电表、照明灯具的安装费用和水电费用由乙方负责承担。

　　9、乙方协助甲方办理好施工报验等有关手续。

　　10、乙方在施工全过程，要处理好与部队首长、与当地村组干部和当地群众的友好关系，确保各方协调到位，保障工程如期完工。因乙方组织的施工人员与以上各方面产生矛盾影响施工，后果由乙方负责承担。

　　11、乙方需按时发放工人工资和及时支付材料款，如乙方拖欠工人工资和材料款，与甲方无关。

　　12、甲方每次支付乙方工程款时，乙方应向甲方提供工人工资发放（签字）的花名单，否则，甲方有权暂缓支付乙方工程款。

　　13、工程所有的原材料测试、复验、技术资料、钻探等均由乙方负责实施，费用由乙方支付。

　　14、工程竣工验收合格后，乙方应尽快为甲方办理好工程技术资料，如若因工程质量原因或资料不全或资料不合格，应由乙方负责承担其后果。

　　第十五条：工程变更及工程结算：

　　1、在施工过程中，甲方确需进行结构变更时，须经设计单位同意，并出具设计变更单给乙方，方可继续施工。同时作为竣工结算与交工验收的依据。

　　2、由于工程变更不及时而造成某部位的返工，造成直接经济损失的费用由乙方负责承担。

　　3、如若工程内容发生增减变化，按甲乙双方协商的单价计算，相应增减工程造价。

　　第十六条：补充说明：

　　1、水泥及钢材的产地、品牌确定，乙方应征得甲方现场技术人员和监理同意后，方可购进。

　　2、按设计图纸（不包括路灯、绿化、路缘石工程）进行施工。x第十七条：工程保修：

　　本工程竣工验收合格后一年内属乙方保修期，保修期间若属乙方质量问题由乙方负责保修。因不可抗拒或自然灾害原因使用不当的问题不属乙方保修范围。

　　第十八条：未尽事宜：

　　施工过程中，若发现与本合同未提及的事项或未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决，或签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

　　第十九条：乙方在施工过程中及施工结束前必须负责付清工人工资及材料费。否则，由富平县政府劳动监察部门或人民法院按《中华人民共和国劳动法》和有关法律法规追究其相关责任。

　　第二十条：本合同在执行中如若发生纠纷，应通过甲乙双方友好协商解决，协商不成，向富平县人民法院起诉，进行裁决。

　　第二十一条：本合同从甲乙双方签字之日起执行。

　　第二十二条：本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

　　甲方（公章）：_________x x x x 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________x x x法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日x x x x_________年____月____日

建筑承包合同6

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程规模：

　　4、结构形式：

　　二、工程承包范围

　　（一）乙方承包范围：

　　按____________设计的施工图纸和有关技术文件（含图纸会审纪要、设计变更通知、甲方书面修改通知等）的要求负责____________的施工总承包；

　　主要施工内容包括但不限于下列：

　　1、土建工程

　　（1）、基础以上土建工程（包含桩头的清理及预制管桩的桩芯混凝土）。

　　（2）、大型土方开挖后的人工修整、电梯坑及基础承台地梁土方开挖及回填，基础及室内土方回填、压实；基坑排水工程。

　　（3）、负责配电房、泵房、电梯机房、消防中心、入户大堂等配套用房的土建施工。

　　（4）、负责室外化粪池及排水排污管道的施工（接至区间路的第一个接入井）。

　　（5）、负责配合消防及其它各项专业工程的预留、预埋，负责各专业工程施工后的修补。

　　（6）、负责工程竣工验收前的所有清理：包括外墙清洗、建筑垃圾及生活垃圾的清运（含甲方分包的其他专业工程产生的垃圾指定堆放点并负责外运），以及由甲方完成的所有临时设施（若存在）的拆除。

　　（7）、负责督促工程竣工验收前的各专业分包工程的分包竣工资料的提交并与总包汇总成册。

　　2、水电安装工程

　　（1）给排水工程：给水系统从生活给水和商业给水市政总表后开始（泵房设备安装不包含在承包范围内），安装至末端各户内给水点；排水系统从各排水点接至室外第一个检查井（含潜污泵的安装）。

　　以上承包范围包含：土方开挖及回填、管道及设备的基础、套管及洞口的预留预埋及封堵、阀门井施工、管道设备标识及油漆等内容，不包含卫生洁具安装。

　　（2）强电工程：专变配电系统从配电房低压柜出线开关开始，安装至末端各用电设备；公变配电系统（一户一表）从电表箱出线开关开始，安装至末端各用电设备；发电机组至配电低压柜的线路安装；室外高低压电缆通道施工；商铺骑楼景观壁灯的安装。

　　防雷与接地系统从基础开始，安装至末端避雷带（针）；含等电位制安及铁艺栏杆、铝合金门窗、桥架、管道、设备等部位的防雷与接地安装。

　　以上承包范围包含：土方开挖及回填、管道及设备的基础、套管及洞口的预留预埋及封堵、电缆井施工、线路设备标识等内容。

　　（3）弱电工程：网络、电话、有线电视、智能、安防、消防报警联动等弱电系统的桥架、线管、线盒、分配箱预留预埋和室外通道的施工

　　以上承包范围包含：土方开挖及回填、套管及洞口的预留预埋及封堵、手孔井施工、线路设备标识等内容。

　　（4）人防工程：人防系统管线的预留预埋以及与人防工程相关联的所有工程（市人防办指定必须由人防承包单位专项施工的分项工程除外）。

　　（5）负责承包范围内的各种管线和箱体的塞缝，返工造成的二次找平抹灰，自身施工时产生的垃圾清理；负责土建施工时混凝土内的空调穿墙套管预留预埋，砖墙内的空调穿墙套管预留预埋。

　　3、其它与上述工程不可分割之附属工程。

　　（二）、本合同承包范围内不包含以下施工内容，但乙方必须履行总包管理与配合职责：

　　1、桩基工程及基坑支护；

　　2、大型土方开挖及地下室外的回填；

　　3、门窗工程（含空调百叶工程）；

　　4、栏杆工程；

　　5、人防设备工程；

　　6、消防工程；

　　7、燃气管道工程；

　　8、发电机安装工程及机房环保工程；

　　9、电梯、扶梯安装工程；

　　10、园建绿化工程；

　　11、玻璃幕墙及干挂石工程；

　　12、智能化工程；

　　13、泛光照明工程；

　　14、地下车库地坪漆及交通设施标示划线工程；

　　15、二次精装修工程；

　　16、给水设备安装工程；

　　17、变配电设备安装工程；

　　18、太阳能热水工程；

　　19、电视电话网络工程；

　　20、直饮水工程。

　　21、儿童游乐及老年人运动器材安装工程。

　　22、游泳池、运动场地施工及设备安装工程（网球场）。

　　23、会所设备安装工程。

　　（三）以上所述的工程承包范围为概括内容，具体以甲方提供的施工图纸和有关技术文件（含图纸会审纪要、设计变更通知、甲方书面修改通知等）为准。如本协议约定承包范围未尽详细或合同执行过程中对本协议书的承包范围界定产生歧义，由甲方书面予以明确的工程内容，乙方应无条件服从甲方现场的需要而进行施工，甲方明确部分的工程内容，不管是否包括在本协议承包范围内，该部分结算造价均按本合同约定的计量计价方式和取费，按下浮点率参与降点。

　　（四）甲方有权对指定分包、指定供货或独立工程进行随时调整，有关之费用按合同条款之规定计算。乙方承诺不会因此安排而提出价款及工期之索赔。

　　三、承包方式

　　1、包工包料（甲供主材及设备除外）、包机械、包临时设施、包临水临电敷设、包水电费、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包资料（含竣工图纸）、包竣工验收、包需乙方缴纳的保险、包保修、包税金等。

　　2、甲方负责以下材料的供应：

　　石材、饰面砖、屋面瓦、电线、电缆、三箱设备等。

　　3、除甲供主材和设备，其它在承包范围内需用的全部材料和设备均由乙方负责。

　　四、合同工期

　　1、双方商定合同总工期为日历天。

　　2、暂定开工日期和竣工日期为：

　　开工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　甲方可按照各栋号桩基的实际完成时间调整开工日期（以甲方签发的开工通知书为准），工期按甲方的基准工期计算。

　　3、乙方承诺不因部分栋号实际开工日期的延后而提出价款及工期之索赔。结算造价仍按本合同约定的计量计价方式和取费，按下浮点率参与降点。

　　4、甲乙双方在确定竣工日期及各项控制工期时，已充分考虑：

　　（1）可能出现的各种规模的下雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日、工地及周边环境等影响因素；

　　（2）甲方指定分包工程的合理工期；

　　（3）政府举办大型活动而要求的停工。

　　五、质量标准

　　工程质量标准：按国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》，工程必须一次性竣工验收合格，工程质量达到合格标准，观感质量评价为良好，且必须获得市建设工程“优质结构”奖，争创“杯”奖。

　　六、合同总造价

　　按承包范围暂定总价人民币元整（小写）￥：元（含税），乙方提供全额正式发票。

　　七、违约责任

　　（1）乙方未按合同的规定向甲方提交合格的工程资料并办理完成有关工程验收合格证或逾期办理，影响甲方办理竣工备案手续，每逾期一天，由乙方按壹拾万元/天向甲方支付违约金，总额不超过暂定合同总价的5%.

　　（2）任何情况下乙方必须保证不发生工人聚众闹事、到政府部门上访、静坐、围攻甲方，否则所造成的损失甲方有权从应付给乙方的工程款项中等额扣回，并按每次闹事工人的人数以每人每天壹仟元对乙方进行罚款；若罚款金额少于伍万元，按伍万元计。情节严重的，除对乙方予以罚款外，甲方有权单方解除合同。同时，乙方的违约责任按专用条款的约定执行。

　　（3）乙方每月应及时向监理单位提供总承包管理范围内合格的工程资料，如未能及时提供或提供的资料不符合要求的，甲方可拒付工程进度款。影响到下道工序验收或施工的，工期不得顺延；给甲方造成损失的.，由乙方负责赔偿并按暂定合同总价的5%支付违约金。

　　（4）乙方应督促其劳务分包单位与劳务工人员签订劳动用工合同，监督工人的出勤与工资发放，劳动用工合同备案，工人工资应按时发放并公示（工资发放记录表必须由工人本人签字并按手印）。乙方每月申报工程进度款前需向甲方提供工人工资已发放证明，如未提供甲方可拒付工程进度款。

　　（5）乙方未经甲方书面同意，不得将承包范围内的工程转包或将承包范围内的任何部分分包。否则甲方有权解除本合同，由乙方赔偿甲方的损失，并按专用条款的约定承担违约责任。

　　（6）合同规定由乙方完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方有权安排其他单位完成，所发生的费用按双倍计，并从应付乙方当月工程款中扣除，影响工期的责任由乙方负责。

　　八、组成合同的文件

　　（一）、合同包含的文件包括：

　　1、本合同协议书

　　2、本合同专用条款及附件

　　3、本合同通用条款

　　4、标准、规范及有关技术文件

　　5、图纸

　　6、其他合同文件。

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　（二）、组成本合同的文件及优先解释顺序详见本合同第二部分《通用条款》有关约定。

　　九、词语含义：

　　本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　十、乙方承诺：

　　乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同约定的全部义务。

　　乙方向甲方承诺会有效地和及时地协助办理好有关施工许可证和施工及竣工所涉及之政府及其他单位之许可手续，并承担政府规定由乙方承担之有关费用，无偿协助甲方办理所有有关申请房产证等手续。若由于乙方原因使甲方未能及时办理相关证件，则在工程总结算价中扣除5%作为罚金。

　　十一、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同约定的全部义务。

　　十二、合同生效

　　合同订立时间：年月日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定：双方签字盖章后生效。

　　甲方（盖章）：法定代表人：委托代理人：住所：邮编：电话：传真：开户行：银行帐号：

　　乙方（盖章）：法定代表人：委托代理人：住所：邮编：电话：传真：开户行：银行帐号：

建筑承包合同7

　　甲方(以下称业主)： 乙方(以下称承包商)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乙方承包甲方房屋工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称： 房屋建筑工程(以下称本合同工程)

　　工程地点：丹____县

　　工程结构：半框架结构

　　建筑面积：以实际丈量为准

　　二、工程承包形式

　　包人工费、包架材。

　　三、工程承包范围

　　承包范围：本合同工程项目的施工、完工、缺陷修复和保修期内的保修。本房屋工程项目包括：

　　1、图纸内所有土建工程施工、楼梯大理石铺设。

　　2、楼地面按照甲方要求施工到位。

　　3、油漆、涂料除外。

　　4、给排水管道由乙方安装，电器及信号线路依照设计图纸进行预埋，线路安装至照明及控制终端。

　　5、室内墙面为中级抹灰。

　　6、门窗依照设计图纸预留洞口，并做好放线等配合事项，门窗安装由甲方负责。

　　7、工程用水、电费及材料试验费由甲方负责。

　　8、外墙部分：全部墙面为水泥砂浆细拉毛。

　　9、所有防水工程由甲方负责

　　10、楼梯栏杆焊接由甲方负责。

　　1

　　1、垃圾外运，均由甲方负责。

　　1

　　2、未提及部分甲乙双方协商解决。 施工要求

　　①地工基础：深度70公分 宽度60公分 里面宽度40公分

　　②墙体外墙

　　3.7 内墙

　　2.4 砌筑时内外错缝一般采用水泥沙浆，强度要达到(150号).四角有构造柱 四角和内样交换处一般要求80公分 配两根6毫米拉接筋 沙浆的饱满度必须要达到三一砌筑法(一快砖 一铲灰 一挤揉)并使用前必须把砖潜水湿润。

　　③圈 过梁：过梁高度不低于12公分，钢筋直径不宜小于10毫米，刚箍直径不低于6毫米，最大距不宜超过250毫米，圈梁高度不低于200毫米上下圈梁。

　　④屋顶先脚板，钢筋不宜12毫米，距离16公分，混淋土150级交标号屋面炉灰前面高度25公分，后面15公分，炉灰上面5公分混淋土，2公分沙浆抹广 抹墙里外水泥沙浆抹广13

　　⑤地板砖6060黑白由甲方自选定价10元一块，如造过10元由甲方自付，砖黑白由甲方自选卫生间墙砖，不低于

　　1.8元，墙内刷房池涂料，电线用4平米铜芯线，每件房一只热光灯 插座一只 开关一只

　　⑥门窗： 内门用实木门，窗户。塑钢海螺牌外门，防盗门，乙方施工时要保证质量。在施工过程中甲已双方互相协商

　　⑦室内自来水，下水管由乙方负责。工程工期为：________年____月____日(公历农历)________年____月____日(公历农历)，按日历工期计算。乙方应按时施工，如因乙方的原因造成工期拖延的，每拖延一天，每平方米减少工钱 元。因大雨等不可抗拒的客观原因造成的工期耽误除外。

　　⑦乙方应按照甲方的建房质量要求保证施工质量。房屋完工交工后，由甲方按照施工要求进行验收。如房屋出现建筑质量问题，乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止，并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失，重新修缮的费用(包括修缮使用的材料)全部由乙方自行承担。

　　四、工程期限

　　1、本合同承包商进场时间暂定为________年____月____日，整个工程在________年____月____日之前完成。

　　2、本条款所规定的合同工期，是指合同内的工程实体通过竣工验收的时间。

　　3、乙方必须采取一切措施保证如期达到，不允许延误。如甲方认为整个工程或部分工程的进度太慢，不能满足确保关键工期的要求，甲方可指示乙方加快进度或修改原施工计划。乙方不得因此而向业主提出任何的补偿。

　　4、乙方必须按甲方要求，在开工前作出实施性施工组织设计和各分部分项工程的进度计划报甲方审批。经过批复的实施性施工组织设计和进度计划将作为本合同书的一部分。

　　5、甲方保留对工程暂时停工的权利，乙方不应拒绝。

　　五、工程质量：合格

　　1、工程质量标准：国家质量检验评定标准及本合同条款的关约定。

　　2、无论甲方是否进行并通过了各项检验，均不解除乙方对自己承包的工程的质量所负责任，除非质量问题是由于甲方的原因引起，而此类质量问题乙方必须及时通知甲方。

　　3、无论工程材料是由否有甲方供应，均不解除乙方所负的工程全面质量的责任，乙方应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。因质量不合格造成的一切经济损失由乙方负责。

　　六、承包方式和合同价

　　1、本合同价费用为完成本合同工程项目的不含材料费用的其他全部费用。本工程造价255元㎡，结算以实际施工面积(楼层表面面积按竣工实测单层面积汇总后计算工程造价，悬挑部分据实结算)为准。

　　2、合同价包括了合同规定的明确和隐含的全部责任，以及为工程的`正确施工、试验、检验、维护、保养、完工和修补缺陷所需的全部有关事项和物品(不含用于本工程的材料费)。

　　3、合同价包括了合同规定的劳务、制造、运输、安装、试验、调试、测试、维护、管理、利润、税金及合同包含的所有风险、责任、权利、义务等所应有的费用。

　　4、在合同履行过程中，甲方提出的任何建议、方案、要求，不管承包商是否采纳，承包商不得提出任何追加费用的要求。除非因业主要求而引起规模、标准变化而引起的费用变化可由双方协商进行合同费用调整外，其余一切情况合同费用均不作任何调整。

　　5、除非合同中另有规定以外，合同价适用于合同文件中规定或包括的任何项目的任何实施方法，承包商不得因施工方法不同或改变施工方法而提出任何追加费用的要求。

　　6、承包商采用的任何施工方案和技术措施均应得到业主的批准和认可。如承包商的施工方案和技术措施未得到业主批准，由此引起的费用、后果均由承包商负责。

　　七、工程付款

　　每层主体完工付当层50%工费，主体竣工付50%承包费，内粉完工付至70%承包费，外粉完工付至90%承包费，工程完工后暂扣5%为质量保证金，期满付清。

　　八、安全、文明施工

　　1、施工中乙方应安全、文明施工，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由承包人负责。

　　2、乙方应对工地施工的所有人员进行安全教育，对每一项工序进行安全技术交底，对施工人员进行人身保险投保，发放安全防护用品等，配备专职安全员。

　　3、因承包人原因发生的一切不安全责任事故，全部由承包人承担一切损失，甲方概不负责。

　　九、质量保修

　　承包人应对工程的质量进行保修，保修期限为水电管线、土建各________年。

　　十、发包人的工作

　　发包人承包工程的所有施工的建筑用料材料，做好三通一平工作。

　　十一、承包人的工作

　　承包人承包工程的人工费、架材、架板、机械设备及铁丝、钉子等低价易耗品。在施工中外墙面水泥砂浆不得与相邻楼房墙面相互结合，所有落地沙灰随清随用，不得浪费。

　　十二、延期及违约责任

　　1、由于承包商的原因造成工程延期的，承包商必须向业主支付误期赔偿费，业主可从应向或即将向承包商支付的任何金额中扣除此项赔偿费，但不排除用其他方式收回此款。此赔偿费的支付并不能解除承包商应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

　　2、本合同误期赔偿费每天按合同价的5%计算，由承包商向

　　业主支付。

　　3、甲方按照合同约定及甲方的工作内容进行付款和供应材料，若违约，除乙方不负违约责任外，甲方应向乙方付违约金5000元。

　　十三、工程移交后保修服务期

　　1、根据出台的《建筑工程质量保修条例》明确的房屋建筑工程的最低保修期限，本合同约定本工程在正常使用条件下，主体结构工程保修期限________年;屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏保修期限为________年;保修期从工程竣工验收合格之日起计算。

　　2、未明事项，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定进行。

　　十四、材料、设备的采购、供应和保管

　　1、甲方负责本合同所有材料、设备的采购和供应，乙方有义务为业主的材料、设备的采购提供协助、指导和搬运。

　　2、乙方除在施工组织设计中给出业主采购的材料、设备供货计划外，还应在施工过程中提前提出材料、设备的采购的通知。

　　3、工地交货的材料、设备由乙方负责保管。甲方无论何时均不对承包商的施工机具、设备、临时设施的损失或损坏承担任何责任。

　　十五、其他事项

　　1、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文本视为本合同的组成部分。

　　2、乙方在此与业主立约，保证全面按合同规定承包本工程的施工、完工、修补缺陷并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　3、考虑到乙方将进行本工程的施工、完工、修补缺陷、并在质量保修期内承担工程质量包修责任，甲方在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款给乙方。

　　十六、合同生效

　　本合同至签订之日起生效，甲、乙双方各执正本一份。

　　合同订立时间：________年____月____日

　　合同订立地点：

　　甲方：(签字、手印) 乙方：(签字、手印)

　　住所： 住所：

　　电话： 电话：

建筑承包合同8

　　发包方: (以下简称甲方)

　　承包方: (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》有关规定，就乙方承建甲方房屋一事，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

　　一、由甲方供应该工程所有材料，工程所需设备由乙方自行提供，甲方不承担任何设备使用费用。

　　二 、工程质量质量经双方研究要求达到：一年内如因施工失误或偷工减料造成的房屋损坏，屋面漏水等建筑原因，乙方应免费及时上门维修。

　　三 、工程价款的支付与结算

　　1、本合同签订后____日内，甲方支付合同总价的____%备用款，计人民币________元;，余款分____次支付，每次支付金额________元.

　　2、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，一次支付给乙方。

　　四 、安全施工

　　1、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责。

　　2、发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。

　　3、非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

　　五 、违约责任

　　甲方责任： 工程质量不符合合同规定的.，负责无偿修理或返工。 乙方责任： 不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

　　六 、纠纷解决办法

　　建筑工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会进行调解;解决不了的，可向人民法院起诉。

　　七 、合同的生效与终止

　　1、本合同一式二份。甲乙双方各执一份。

　　2、本合同自双方签字日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

　　3、本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

建筑承包合同9

　　甲方： 县 镇 村

　　乙方： 县 镇 村

　　经甲乙双方共同协商，甲方愿将所修建的房屋承包给乙方施工修建，具体事宜协商如下：

　　一、修建工期： 年 月 日至 年 月 日。共 个月。

　　二、修建工资计算：房屋面积约 平方米，按 元/平方米计算，总计工资约 元(大写 元正)。从正负零底层起计算，修建完工后按实际建筑面积计算支付工资。楼梯间在计算面积时必须按建筑面积双算。实际建筑面积以滴水为界计算。

　　三、质量要求：凡属墙体必须是 厘米墙，底楼高度 米，二楼高度为 米、三楼高度为 米，外墙正方 ，其余 ，室内 ，室内墙体、天花板 ,外面漂棚宽度为 公分，楼层(是.否)现浇,气棚必须是现浇，所有建筑内容必须按 进行施工，墙体斜度不能超过 公分。如有基础工程按工天计算，以 元/天计算。

　　四、付款方式：乙方于20 年 月 日进场施工时由甲方支付 元(大写 元正)的'工资款，乙方在一楼封顶后，由甲方支付乙方 元(大写 元正)，剩余款由甲方验收合格后于20 年 月 日前全部支付给乙方。

　　五、其他：由甲方提供材料，乙方负责施工，乙方在施工期间所使用的工具由甲方负责。支模由 方负责， 方概不负责。如乙方负责支模、则甲方按 元/平方米支付乙方工资另外计算。

　　六、甲、乙双方签字时甲方交乙方定金 元(大写 元正。)

　　七、安全责任：乙方应按照安全规程施工、甲方应提供相应的安全设备。如发生安全责任( )。

　　八、如一方违约，则违约方付给未违约方违约金 元(大写 元正)

　　九、本合同一式二份、自甲、乙双方签字之日起生效。

　　甲方： 县 镇 村 乙方： 县 镇村

　　(签字) (签字)

　　年 月 日

建筑承包合同10

　　合同编号：

　　发包方：________________

　　承包方：________________

　　签约时间：________________，签约地点：________________

　　为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　(一)工程名称：____________

　　(二)建筑面积(工程形式)____________

　　(三)施工地点：________________

　　(四)工期：1、开工：____年__月__日;2、竣工：____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。

　　(五)承包形式：

　　(六)工程质量标准：

　　(七)工程价款：共计人民币_________元。

　　(八)付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。

　　(九)质保期：____年。

　　(十)双方的责任义务

　　1、发包方的责任义务

　　①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;

　　②监督管理施工过程中的`工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务

　　①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务;

　　③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护;

　　⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;

　　(十一)其他

　　1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

　　2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。

　　3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

　　发包方：___________________________承包方：___________________________

　　委托代理人：___________________________委托代理人：___________________________

　　日期：___________________________

建筑承包合同11

　　发包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　甲方将 工程承包给乙方施工，为明确双方责任，全面完成施工任务，经甲、乙双方协商同意，根据中华人民共和国经济合同法和国家有关规定，签订本合同，双方共同遵照执行。

　　一、承包方式：包工包料

　　二、承包内容：

　　三、工程量、价格：

　　1、工程量、单价：

　　2、总价款：

　　四、工程质量

　　1、质量标准：合格。

　　2、技术要求：必须达到国家现行规范、标准、图集的规定。并符合发包人的要求。防水施工所用的材料必须有产品合格证书。并经发包人、监理、承包人共同验收，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。

　　3、工程质量以甲方、监理质量检查验收为准。

　　五、工期：服从甲方安排，双方协商确定。

　　六、合同款支付方式：

　　七、工程质量保修

　　1、本防水工程的保修期为 年;

　　2、承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知后派人保修，发包人不支付任何费用。不属于施工质量原因的维修项目，由发包人支付维修款。质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　八、甲方责任、权利：

　　1、向乙方提供技术要求。

　　2、合理进行施工组织，为乙方施工创造条件。

　　3、甲方按合同及时支付合同款。

　　4、甲方负责对乙方的作业质量、进度、安全生产进行管理、监督、检查。

　　九、乙方责任、权利：

　　1、按施工技术要求及甲方安排，完成合同内容。

　　2、服从业主、监理及甲方监督、检查、管理。

　　3、文明施工，做好成品保护，下工活地清，随干随清。

　　4、节约材料，降低工程成本。

　　5、对施工过程中的'疑义及发现的问题要及时向甲方提出。

　　十、违约责任：

　　1、因乙方原因造成工程质量、工期、进度、安全生产不符合合同约定的或乙方不服从管理的，甲方有权利处罚乙方，并由乙方赔偿相应损失。

　　十一、安全生产：

　　1、甲方负责为乙方创造安全生产条件。

　　2、乙方必须认真落实安全生产责任制，对进场工人进行安全教育，安全培训合格后，方准进入施工现场。

　　3、甲方应加强对安全生产的监督、检查、管理，发现违章作业或其他安全隐患及时制止或处理，对不服从管理或不配合工作的甲方将严厉处罚。

　　4、工程施工中如出现不符合安全要求的乙方应及时提出，待整改或解决处理后，乙方方可进行施工，否则乙方承担一切责任。

　　5、乙方如不按操作规程施工及违章作业，所发生的一切工伤、病、残及死亡事故以及和由上述因素引起的一切经济开支全部由乙方负责并承担全部事故责任。

　　6、在工程施工中，乙方所需的小型工具及工人的劳动保护用品，全部由乙方自行解决。

　　十二 、其他

　　1、 在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。

　　2、本合同一式两份，经双方签字后生效，至工程施工完成、价款付清后失效。

　　未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

　　授权代表(签字)： 授权代表(签字)：

　　年 月 日 年 月 日

建筑承包合同12

　　甲方：兰殿涛 (以下简称甲方)

　　乙方：兰学东 (以下简称乙方)

　　甲方兰殿涛，需建房屋三间，由承包施工方乙方兰学东砖工师傅承包建筑。经甲、乙双方协商，条款如下：

　　一、甲方建筑范围

　　整栋房屋建筑及乙方施工范围：房屋、墙体、阳台内部需钢筋梁柱，楼梯结构、水泥板、前后天沟、雨棚、一楼、二楼、三楼地面内外粉涮，内墙面涮白、天盖、房屋前面磁砖、阶基都由乙方承包施工。

　　二、甲方要求建筑标准及质量

　　1、甲方要求一楼高度暂为地面到楼面3.5米，二楼高度为3.3米，三楼陆抖墙缩飞。

　　2、内部结构需钢筋梁柱，必须由甲方确定，乙方不得擅自变更。

　　3、乙方施工必须保证施工质量，误差不得超过0.5公分。乙方施工期间，甲方视为质量不满如需返工，乙方得遵守甲方意见，损失材料费得由乙方承担赔偿。

　　三、乙方承包施工价格及收费范围

　　1、按照双方磋商，乙方收费为每平方米为壹佰零三元整(103元)，乙方收方一楼、二楼按照东边墙角到西边墙角，附加西边檐边30公分，侧面按照前面墙角到后面墙角，附加后面檐边40公分，三楼按照一层平方米的三分之一收方。一楼实体墙附加施工费壹千陆百元整(1600元)。

　　四、甲方要求期限、付款

　　1、在甲方材料满足情况下，乙方不得拖延时间，须按期完工，期限为农历五月竣工。

　　2、甲方付款必须照乙方施工进度进行支付。整栋房屋完全竣工，甲方验收合格后一切款目付清给乙方。

　　五、甲方提供

　　甲方只提供房屋材料、茶水，不提供施工期间早、午、晚餐以及乙方施工工具和跳架。

　　六、安全措施

　　甲方要求乙方承包施工，必须安全施工，管理好自己的施工人员，杜绝事故发生。

　　本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，甲方要求证明人、村委证明。上述合同三方签字后生效。

　　甲方签字： 乙方签字：

　　证明人签字：

　　20xx年2月28日即农历二月初七日

建筑承包合同13

　　____化肥厂(甲方)

　　____市第__建筑公司（乙方）

　　为建筑____化肥厂办公楼，经双方协商，特订立本合同。内容如下：

　　一、甲方委托乙方修建办公楼一栋,由乙方按照甲方提出的.图祥(附件一)建造.

　　二、全部修建费（包括材料、人工）共人民币______万元。

　　三、甲方在订立合同后三周内，先付给乙方全部修建费的70%，其余30%,待办公楼建成验收合格后10天内全部付清。

　　四、建筑材料由乙方按照双方协议筹备（附件二）

　　五、如质量不符合国家规定标准，由乙方返修。原材料低于协议标准，乙方应按材料差价两倍赔偿损失。如不能按期完工，延期一个月，甲方扣除付给乙方的建筑费1%，延期三个月扣除4%，延期半年扣除10%，延期一年扣除30%。

　　六、本合同一式两份，双方各执一份。

　　____市化肥厂（公章）

　　法人代表______（私章）

　　____市第__建筑公司（公章）

　　法人代表______（私章）

　　____年____月____日

建筑承包合同14

　　甲方：_____________________(发包方)

　　乙方：_____________________(承包方)

　　经甲乙双方协商，甲方将______承包给乙方施工，为使工程能够顺利进行，特订立此协议，双方共同遵守。

　　一、承包方式本工程采取大包干做法(发放乙方工程量由甲方安排为准)。以承包临时便道的路面结构及两侧排水沟施工以及工期、质量、安全、文明施工的方式承包，并自行办理相关作业手续，施工期间乙方所发生的所有费用由乙方自行支付并完成，

　　二、工期从_________年_______月______日-_________年_______月______日，共计____天。

　　三、甲方责任派驻现场代表负责工程管理和协调工作，甲方现场代表定为：

　　项目负责：______________________;

　　联系电话：______________________;

　　业务负责：______________________;

　　联系电话：______________________;

　　施工负责：______________________;

　　联系电话：______________________。

　　四、乙方责任

　　1.派驻现场代表负责工程管理和协调工作，乙方现场代表指定为：

　　项目负责：______________________;

　　联系电话：______________________;

　　业务负责：______________________;

　　联系电话：______________________;

　　施工负责：______________________;

　　联系电话：______________________。

　　2.服从甲方指挥，接受甲方监管，按质量完成工作;

　　3.对施工安全负全部责任，对乙方人员的安全负全部责任;

　　4.遵守法纪，文明施工;

　　5.负责提供自乙方施工用水、电接口以后的所有乙方自用临时水、电设施设备的提供，安装和使用维护管理;

　　6.负责乙方施工用水电的水电费;

　　7.负责乙方所有人员的吃、住、交通安排;

　　8.负责乙方自用临时设施的搭建、自用工具设备的管理;

　　9.道路起点接____公司路口便道，终点在一号中。

　　10.路面结构采用0-5mm碎石面层(15cm厚)，级配开山石基层(50cm厚)，路面宽6米。

　　11.临时路面的平整度必须严格按设计及施工验收规范要求施工。

　　12.路面的密实度达到90%.

　　13.临时路两边各修一排水明沟，明沟内不允许出现倒坡积水等，边坡要求机械拍打。

　　14.负责(__________)年的工程质量保证维护。乙方承担工程完工后(__________)年内的'质量保证和质量维护，保质期内发生事故，乙方需在接到甲方电话或书面通知后24小时内赶到现场维修，若发生需立即抢修、无法等乙方到来的情况，甲方也可委托第三方抢修。事故维修或抢修的费用，若事故属施工质量问题引至，由乙方负责。

　　五、处罚责任

　　1.因甲方未能及时提供其责任范围的施工条件或其他甲方责任造成误工时间工期顺延。

　　2.因乙方责任发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失的，乙方承担一切责任，赔偿损失，并罚款________元/次，属重大安全事故的，甲方并有权终止责任书。

　　3.因乙方未能遵守安全文明施工规定，不听从甲方劝阻的，罚款____元/次，在安全文明施工检查中被政府有关部门处罚的，乙方除需承担所处罚金额外，并罚款__________元/次，被登报点名批评的，甲方并有权终止责任书。

　　4.因乙方责任工程未能按合同工期完工，乙方除需承担甲方因此受到罚金外，并罚款________元/天，造成甲方总工期延误超过____天的，甲方有权终止本责任书。

　　5.保质期内，乙方未能按时对工程进行维护，或发生事故时乙方未能在规定时间到场维修，罚款________元/次。

　　6.工程途中所有机械设备以及承包方人员不得退出，不得讨价还价。否则，全部工程量不予结算，当作赔偿。

　　六、工作内容及单价

　　1.临时便道长度暂定____m，总价____圆，结算时按实际长度按比例多除少补。

　　2.乙方负责k1+040处砼排水管的安装(管材由甲方提供)，不再给乙方增加费用。工程款______________。

　　七、付款方式乙方必须于工程完成后将工程进度报给甲方，甲方____日内审核完毕并将结果通知乙方，工程完成____%后支付____万圆工程款给乙方，余下工程款验收合格后两个月付清。

　　八、其他

　　1.该协议一式四份，甲乙双方各执二份，

　　2.未尽事宜双方可另行协商解决;

　　3.该协议自双方签字起生效，工程完工，工程款支付完毕后失效。

　　甲方(签字)：________________甲方(签字)：________________

　　__________年________月_______日__________年________月_______日

建筑承包合同15

　　发包人(全称)：___________________

　　承包人(全称)：___________________

　　发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对 _____________(工程全称)签定工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的'内容，双方约定如下：__________________。

　　二、质量保修期

　　双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

　　1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

　　2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为________年;

　　3.装修工程为_____年;

　　4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为_______年;

　　5.供热与供冷系统为____________个采暖期、供冷期;

　　6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为__________年;

　　7.其他项目保修期限约定如下：______________。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

　　三、质量保修责任

　　1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

　　2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

　　3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

　　4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　四、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

　　五、其他

　　双方约定的其他工程质量保修事项：_____________。

　　本工程质量保修书，由施

　　工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

　　发包人(公章)：____________ 承包人(公章)：____________

　　法定代表人(签字)：________ 法定代表人(签字)：________

　　_________年_______月______日 _________年_______月______日