当前位置：猎群网>合同>施工合同>施工承包合同

施工承包合同

时间：2022-01-18 16:37:55 施工合同我要投稿

精选施工承包合同锦集5篇

　　随着人们对法律的了解日益加深，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编整理的施工承包合同5篇，希望能够帮助到大家。

精选施工承包合同锦集5篇

施工承包合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　为了顺利完成商定的建筑工程，明确发包方和承包方的相互权利、义务关系，根据有关法律法规，结合本工程的实际情况，经甲乙双方多次协商，达成以下合同条款：

　　一、工程名称及地点：

　　工程地点：陕西省榆林市马扎梁榆横电厂

　　工程名称：#2 主厂房

　　二、工程劳务承包内容及范围：

　　承包内容：清理基层、内墙涂料、脚手架搭拆、清理现场等。

　　三、承包方式及工程结算：包工包料

　　结算价格：乙方包工包料(不包面漆)，内墙涂料 27 元/平方米，搭拆钢管架每平方米扣除4元，不包含脚手架。

　　四、工期要求：

　　乙方必须严格按照甲方合理的工程进度要求组织施工。

　　五、工程质量：

　　1、使所承包的工程符合施工规范、建筑安装工程质量评定标准合格要求，每道工序搭接必须通过甲方技术人员或项目经理验收合格后方可进入下道工序施工，施工后出现起皮、空鼓等现象应立即主动无条件返工、处理。

　　2、施工工序要求：

　　(1)基层腻子必须最少不得少于二遍，腻子层必须平整、坚实、牢固、不起皮;腻子干燥后应打磨平整。

　　(2)墙面在涂刷面漆前必须涂刷一遍底漆。

　　(3)涂料面层必须按甲方提出的正规施工工序进行施工;涂料的涂刷必须均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和掉粉;颜色必须均匀一致。涂刷面漆时，等第一道面干燥后，方可施工第二道面漆。

　　(4)施工主要工序应满足以下程序。

　　基层处理、找平——墙面、顶棚刮腻子——打磨平整、保养——涂刷封闭底漆——第一遍罩面涂料——第二遍罩面涂料。按打下的样板施工，按样板交工。

　　六、工程价款支付：

　　甲方按月进度支付乙方已完工程量70%的进度款，工程竣工验收合格一个月内，支付合同总结算款的余款。

　　七、双方义务：

　　(一)甲方负责：

　　1、施工所需的水电引入施工现场。

　　2、负责现场技术交底及质量跟踪检查，考试合格后持证上岗。

　　(二)乙方负责：

　　1、新进场人员必须按受三级安全教育，考试合格后持证上岗。

　　2、按甲方的质量要求、工期要求、技术要求施工。

　　3、按甲方的安全要求，文明施工。因乙方原因发生人为的质量、安全事故所发生的费用由乙方承担，甲方概不负责。

　　4、服从甲方领导和指挥，遵守甲方的有关规定制度。

　　八、违约责任：

　　1、若不按项目部施工进度计划时间完成，每延期一天按合同总价款的`3‰进行罚款。

　　2、乙方若地场地内打架、偷盗、赌博，以上根据情节轻重，有其一者罚款50-200元。

　　3、未经甲方同意，乙方将工程转包他人，甲方有权终止合同，并追究其民事责任。若因甲方原因造成的责任由甲方负责。

　　4、甲方已施工完毕的成品或半成品的保护，若因乙方人为原因造成的损坏，将视情节给予一定的罚款(100-10000元)。

　　5、若甲方无故损坏乙方的材料或成品，照价赔偿。

　　6、本工程完工后交验达不到合格标准，乙方必须无条件返工并承担返工损失。

　　九、安全责任：

　　1、乙方在施工期间做好现场防火、防盗以及人身安全工作。乙方必须在进场前将施工队人员名单提供给项目部备案，施工期间，乙方应遵守操作规程，做好安全保护，操作层外架必须铺脚手板，施工人员在施工期间必须佩带安全带，安全带的正确使用符合相关规定。进入工地，必须带好安全帽，不得穿拖鞋进入施工现场，不得酒后施工，施工用水用电必须遵守工地规章制度，严格遵守土建方工地的各项规定、规范。不按上述要求遵守的，由此导致的一切事故责任由乙方自行承担。

　　2、乙方随时接受甲方及厂内安全检查人员的监督检查，服从甲方领导安排，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

　　3、乙方必须在现场设专职安全员负责现场的施工安全，不得发生任何安全事故，如因乙方违反安全操作规程或自己麻痹、疏忽而造成的安全事故，由乙方自己负责。

　　十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，未尽事宜，经甲乙双方共同协商解决。竣工验收清算后，本合同失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工承包合同篇2

　　甲方：XX政府（以下简称甲方）乙方：XXX建筑工程有限公司（以下简称乙方）

　　XXX镇财政所因办公需要需新建四层办公楼，由于镇劳保所、邮电等单位无办公用房，经镇政府原主要领导与财政局协商，同意在原基础上加盖两层。经县财政局批复同意，及镇安县建筑勘察设计院出示设计修改（补充）通知单同意加层中结构及水电按照原设计图纸施工

　　一、工程规模：

　　在原设计四层的基础上，增加二层，建筑面积为...。

　　二、工程地点：

　　XXX镇三联村一组

　　三、承包形式：

　　按照原设计图纸施工，包工包料。

　　四、承包单价：

　　每平方米综合单价承包法。

　　五、付款办法：

　　工程验收后，由财政局负责工程结算。

　　六、乙方在施工过程中，必须安全、文明，按建安操作规程施工，杜绝安全事故、技术隐患发生。一旦出现安全事故和技术失误，概由乙方负责。在施工中，甲方若发现有不安全因素，要及时给乙方提醒、整改。

　　七、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　八、本合同一式二份，双方各执一份。

　　甲方（公章）：乙方（公章）：

　　法定人代表法定人代表

　　年月日

施工承包合同篇3

　　甲方：

　　乙方：身份证号码：

　　工程名称：

　　结构类型：框架（详见施工图）

　　工程地址：

　　甲方将承建的工程的水电安装工程劳务施工承包给乙方。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其它有关法律法规，遵循公平、诚实、守信、互惠互利的原则，双方就本工程承包事宜协商一致，签定本合同。

　　一、主要工作内容及范围

　　1、包括所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内室外等所有一切给排水、强弱电预留预埋与安装、消防、通风空调预留预埋与安装、吊洞等工作。

　　①给排水部分：给水部分：自外墙分户水表起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压；排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

　　②电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束；避雷带，避雷网的施工。

　　③水电临设部分：包括临时水、临时电。

　　④涉及消防工程、电梯、通风空调工程、高低压配电工程、供水供气工程、弱电工程、智能化系统、安防系统等，凡在施工设计范围内或技术变更范围内由甲方施工的内容，其劳务部分均在乙方工作范围。

　　⑤及时准确向甲方报送所需材料量；负责本班组本专业施工所产生建渣的清运。 ⑥上述未明确提及的，按本合同下述相关条款执行；本合同未明确提及但在合同议定过程中已口头约定或按行规属于水电安装工程范围内的其它项目。

　　2、辅材如钉子、扎丝、电焊条、焊锡条、焊锡丝、穿线钢丝、尼龙引线、封口胶、泡沫板、电工胶布以及施工用具、工具、试压设备、钻孔机具等均由乙方自备，甲方提

　　供的材料紧限于：PP-r管、PVC排水管、电工导管、相关配件以及电线电缆等主材。

　　3、乙方所用材料的进出场由乙方负责上、下车堆码；场地内材料的水平运输、垂直运输、坡道运输、一次转运、二次转运、多次转运由乙方自行负责。

　　4、乙方配备1个以上专职质检员，跟班作业，配合甲方质检员、工长，检查工程质量。

　　二、工程承包方式及承包单价

　　1、承包方式：人工费承包（含自供材料及自备机具）。

　　2、承包单价：

　　本工程按建筑面积计量，单位以平方米计算。

　　单价为：35.00元／㎡（叁拾伍元每平方米）。

　　以上单价包含技术工、普工或一般签证工工资、劳务管理费、自备材料费、自备机具损耗及折旧费、风险费、利润等。

　　因设计变更导致返工重做的按实计价。

　　因施工失误导致的工作量增加不予以计价，造成材料浪费或工期延误的按本合同相关条款处理。

　　乙方在履行合同签署前，对甲方提供的各种文件资料如施工图等已充分知晓，对场地情况、工期要求、楼号施工顺序以及各种不可预见情况已充分评估，故合同一经签署，乙方必须做到甲方及建设单位要求的安全文明施工标准、质量要求、工期要求等，不得以设计造型复杂、设计变更、施工流程冗长、工作量不饱和或工艺繁琐、施工现场停水停电或气候误工等客观原因要求调增单价。

　　3、原则上现场不允许出现签证点工，若甲方指令或工程需要，或经甲方核定确实超出合同约定范围的工作，乙方应在无条件执行的前提下，按普工：80.00元/工日、技工130.00元/工日进行结算。

　　三、价款结算及节点支付方式

　　1、价款的结算：按合同单价和经甲方验收合格、现场收方验方的.工程量进行价款结算。

　　2、工程进度款的结算和支付：工程施工至约定的支付节点时，由项目经理、主管工长、质安员、预算员签字确认，扣除罚款或垫付款、代扣款后，经甲方领导批准后方

　　成，所产生的一切费用由乙方承担，费用从乙方当次支付款项中扣除。

　　3、零星签证点工、计时工在乙方工程竣工结算时一并核算，不列入节点支付范围。

　　4、支付方式：本工程应建设方对工程交付使用的特殊要求，分两段施工，甲乙双方议定节点支付方式具体为：

　　①工程施工至第一段主体断水时支付至乙方完成合同工程量的50%；②工程施工至

　　第一段基本全面完工、建设方搬迁入住时支付至乙方完成合同工程量的60%；③工程施工至第二段主体断水时支付至乙方完成合同工程量的70%；④工程整体装饰、安装工程完工支付至乙方完成合同工程量的90%；⑤工程全面竣工、验收合格，完成乙方合同价款核算时支付至乙方合同价款的95%，扣留5%作为保修金；⑥保修期为壹年，自工程全面竣工、验收合格之日起计算。在保修期间，乙方免费履行保修责任，保修期满后退还。

　　5、如遇春节而工程未施工至上述支付节点，则按乙方完成量的70%进行支付。

　　6、工程未到支付节点或未竣工未结算时，甲方不对乙方借支或预支任何费用。

　　四、工程质量要求

　　本工程质量标准为合格，所有工作必须按照国家现行验收评定标准以及《成都市住宅工程质量分户验收管理暂行规定》、根据施工图纸及甲方技术交底施工，确保工程质量通过验收，如有不合格返工或材料浪费，其损失由乙方自行负责并按每查实一点罚款200元的标准执行，因整改而造成的工期延误按本合同下述相关条款执行。

　　五、工期要求

　　1、工程施工时，乙方必须按照甲方编制或现场要求的工期按时合格完成，如因工程所需，要求乙方加班作业或连续作业时，乙方必须无条件执行，乙方应按甲方的工期要求，合理调配劳动力，确保工程安全、保质、按期完成，不得以夜间、小雨、节日、农忙、人手不够等客观原因影响工期，如未完成或未执行时按最低20xx元/次进行处罚。

　　2、乙方应与其它工种密切配合保证节点工期。

　　3、若甲方经调查研究，确认乙方劳动力和技能不能保证施工进度要求时，乙方必须全力配合组织调集突击班组并在甲方指令下达后6小时内到场进行作业，若每次甲方指令下达后，乙方未执行或拖延时间影响工期节点时按最低20xx／次处罚。

　　六、安全文明施工要求

　　为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》和国家有关法律法规，明确安全生产中各自的权利、义务和责任，双方特别约定如下：

　　1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

　　2、乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、安全生产岗位责任制度、安全检查制度、安全生产奖罚制度、安全教育制度等。

　　3、甲乙双方的有关人员必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识的教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

　　4、施工前，甲方应对乙方的管理人员、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

　　根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，履行签字手续并归档备查。

　　5、施工期间，乙方指派（身份证号码：）负责本工程项目的有关安全、防火工作，甲方督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须在限期内整改，过期不整改者，将按每次500元处以罚款。

　　6、在生产操作过程中的个人必须正确穿戴防护用品，甲方有权进行检查，如乙方违者按50元／人.次罚款。

　　7、乙方人员对所处的施工区域、作业设施设备、工用具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

　　8、乙方应严格按甲方安全技术交底进行操作，如乙方野蛮、擅自施工所发生安全事故由乙方负责。

　　9、乙方对施工中使用的自备机具和自备材料，其性能、使用要求、安全注意事项以及维护保养方法等应完全知晓。因自备材料或设备出现质量问题或操作不当而导致的后果由乙方自行负责。

　　10、乙方人员对施工现场的脚手架，各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动，违者按500元／次进行处罚并承担因恢复各项设施所发生的人工费、材料费等。

　　对因擅自拆除而造成工伤事故的，由乙方负全责。如施工需要确实需要拆除变动的，必须征得工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。

　　11、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经特种作业安全技术考核后持证上岗。中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作，严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

　　12、乙方必须严格执行各类防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。

　　13、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的由乙方负责。

　　14、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

　　15、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方人员在施工期间因违规规章或不按甲方要求作业造成伤亡、火警火灾、机械事故等重大后果的由乙方负责，甲方应协力进行紧急抢救伤员、保护现场，抢救贵重物资的工作并按程序逐级上报。

　　16、乙方必须向甲方提供施工管理人员和现场工人名单和相关证件，包括作业人员身份证复印件及有关证件，人员确定后应相对稳定，凡需变动，必须及时通知甲方，征得同意后方可变动。乙方对人员身份情况或重大变动情况隐匿不报从而导致各种不良后果的由乙方负责。

　　17、乙方人员上下班途中及离开工地后发生的任何安全事故，甲方不承担任何责任。

　　18、凡发生工伤事故，按照“四不放过”的原则进行调查处理，由责任方承担一切经济损失和相应的法律责任。

　　19、安全责任的划分和处理方式

　　①在施工中，乙方必须严格按照安全操作规程作业，圆盘锯、电焊机等电动工具必须由专人负责、专人操作，且定期进行维护、保养。塔机、龙门吊、吊车等大型机械定岗定人，非专业机操人员不得操作，乙方应随时加强检查、加强教育，消除安全隐患，杜绝安全事故的发生。若乙方工人发生任何安全事故，乙方必须直接与伤者进行协调解。

　　甲方

　　乙方

施工承包合同篇4

　　发包方（以下简称甲方）：娄底市涟鑫房地产开发有限公司承包方（以下简称乙方）：

　　经甲乙双方商定，由乙方承包甲方建设的“涟鑫佳苑”小区塑钢窗工程。为明确双方权利、义务和经济责任，根据《合同法》、《建筑法》的有关规定，特签订本合同，望共同遵守执行。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：涟鑫佳苑小区号楼塑钢窗工程；

　　2、工程地点：潇湘学院西侧、娄涟公路北侧；

　　3、建筑面积及计算方式：以现场实际制作安装的塑钢窗面积核定为准。

　　二、承包方式：大包干包工包料，包搬运输，包清理，包验收合格。

　　1、选用湖南长沙“五强”型材品牌塑钢材料系列型号，全部为75系列型材单玻璃塑钢窗。单玻璃窗选用75系列型材。

　　2、玻璃选用洛阳生产的4mm浮发绿玻，外面用绿玻，内面用白玻，厚度误差不能超过±0.02mm。

　　三、承包价格：

　　1、75系列单玻璃塑钢窗（包含纱窗，不包含税费和衬钢）。

　　2、以上价格不管材料是涨是跌都不做任何调整。

　　四、工期要求：

　　1、开工时间以甲方书面通知量好尺寸为准，根据甲方技术人员现场交底安排定好窗子大小、高低为准进行制作安装。

　　2、施工程序，乙方应并清理、丈量、校对窗洞尺寸，必须用叁个头以上的焊塑机施工制作，安装外框前乙方必须保护好窗子每个部位，下滑、边封、中封等都必须粘贴新型保护胶带，窗与墙空隙用膨胀剂填满空隙，以防漏水，下滑朝外方向设置多个排水孔避免积水倒流（空隙不超出1公分）。

　　3、制作方法，根据工程施工图纸严格按照国家规定的门窗图集施工制作安装。

　　4、乙方必须紧密配合甲方项目土建工程进行安装外框，若耽误和延长时间所造成的损失乙方负责赔偿，按每天罚款总工程款的'0.1‰。

　　五、质量要求：

　　1、乙方已提供样品窗“五强”型材75系列单玻璃窗，安装完工后按样品窗验收合格为标准，如出现主要材料和其它辅材、配件与样品窗不符，甲方有权拒绝验收和不付工程款，乙方接到甲方通知叁天内自行退出工地，塑钢窗必须达到国家规定合格标准，并且通过质监、监理等有关单位验收合格，否则乙方视无偿返工到合格并赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。

　　2、乙方必须提交主要的质量保证书，合格证等有关资料给甲方及有关单位验收备案。

　　六、安全责任：乙方施工人员进场后必须在涟鑫佳苑项目经理部

　　进行安全技术交底，外架作业时乙方的施工人员必须事先检查甲方提供的脚手架和安全网是否完好，安全操作时必须严格按安全操作规章制度及程序进行，否则发生的一切伤、残、病、亡及其它安全事故概由乙方全部负责承担，甲方不负任何责任。

　　七、双方责任

　　（一）甲方责任

　　1、甲方应组织有关人员进行现场情况技术交底。

　　2、组织现场质检人员对施工过程进行质量监控。

　　3、负责做好施工现场的协调工作及安全事故隐患。

　　4、为乙方提供施工方便（如电、支架拆除等）。

　　（二）乙方责任

　　1、按时间要求，组织施工人员进场施工，确保工程按时完成。

　　2、安排有经验的施工技术人员进场施工，严格按照《国家规定的门窗安装规范》要求施工，确保工程质量，如因工程质量不好造成损失，壹年内由乙方免费保修。

　　3、未经甲方同意。乙方不能将本工程分包、转包，否则后果自负。

　　4、严格按照安全施工有关规定组织施工，确保施工安全必须制定有效的安全措施，确保无任何人身安全、人身事故发生。

　　5、施工过程中要爱护甲方的设施，不得损坏，如有损坏，加倍赔偿。

　　八、付款方式：合同签订后，由乙方施工，安装完两层以下外框甲方及时退还履约保证金，外框全部装完后甲方需要向乙方付总工程

　　款的30%，乙方安装完一半以上内扇由甲方向乙方再付总工程款的30%，到工程竣工验收合格后，甲方向乙方再付总工程款的35%，余留5%作为质保金，经甲方及有关单位验收合格后没有质量问题，壹年后付清。

　　九、履约保证金：为保证本工程顺利进行，乙方按双方约定交纳履约保证壹万元（￥：10000元）但不计利息。

　　十、违约责任：如甲乙双方任何一方违约，应按总工程款的10%赔偿另一方。

　　十一、本协议未尽事宜，双方协商解决。如协商不成，由当地仲裁委员会仲裁，或由当地法院诉讼解决。

　　十二、本合同壹式肆份，甲乙双方各持贰份，经双方代表签字盖章后生效，余款付清后合同自动失效。

　　甲方（签章）：

　　联系电话：

　　乙方（签章）：

　　联系电话：

　　20xx年10月15日

施工承包合同篇5

　　甲方：

　　身份证号码：

　　乙方：

　　身份证号码：

　　甲方在建房屋一栋，建筑总面积约平方米，由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：

　　一、承包方式

　　采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。

　　二、承建项目

　　乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、化粪池、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。

　　三、承包价格

　　每平方米元，建筑面积按每层楼外墙计算。女儿墙按每米元计算，包括水泥砂浆抹面。

　　四、付款方式

　　完成第一层砖砌并捣制好楼面付元，完成第二层付款元，完成第三层付款元，工程全部完工，经验收合格后一次付清。

　　五、双方责任

　　甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方所需材料，应两天前向甲方提出计划，以便迅速筹备。乙方必须保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。

　　六、质量要求

　　乙方应当按照国家规定的.房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。

　　七、注意安全

　　文明施工，如果乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。

　　八、工期要求

　　主体工程工期为个月，从签订合同之日起计算，乙方必须在年月日前完成主体工程，完工时间不能超过10天，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。