监控施工合同

时间:2022-04-25 11:20:06 施工合同 我要投稿

监控施工合同15篇

  随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,合同出现在我们生活中的次数越来越多,签订合同能够较为有效的约束违约行为。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编收集整理的监控施工合同,希望能够帮助到大家。

监控施工合同15篇

监控施工合同1

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  经甲乙双方协商,本着互惠互利的原则,承包事宜,达成如下监控施工转让合同,以便共同遵守。

  一.工程概况

  工程名称:_________________

  工程地点:_________________

  工程内容:_________________

  二、工程造价________________工程款总额约为________________元整,(大写)_____________

  三、工程质量

  1.乙方接受该项目后必须严格按照施工及转让合同的`约定和国家有关工程的法律法规进行施工,承担质量、安全及其他施工中存在的一切风险责任,严格履行原施工合同。认真负责进行施工项目的质量和安全,对发生的质量问题和事故乙方负完全责任。

  四、工程内容

  甲方(签字):_________________

  乙方(签字):_________________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

监控施工合同2

  甲方:

  乙方:

  双方经友好协商同意,签定本合同。监控系统能在人们无法直接观察的场合,却能实时、形象、真实地反映被监视控制对象的状况,且能做到全天候24小时不间断进行,现已成为人们在现代化管理中一种极为有效的观察管理工具。由于它具有只需一人在控制中心操作就可观察许多区域,甚至远距离区域的独特功能,被认为是保安工作之必须手段,因此视频监控系统在现代管理和护卫中起独特作用。

  本系统采用统一的技术规范、兼容明晰的信息格式,将高性能的系统设备有机地集成在一起,构成一个高度自动化的闭路电视监控管理系统。保证图像清晰、色彩真实、防闪稳定和操作容易,并可在所处环境下长期可靠地运行。

  第一条 工程项目

  工程名称:监控防盗安装工程地点:临泉县长官镇

  第二条 工程期限

  工期共1天,自乙方收到甲方进场通知书之日起计算,甲方提供的全部主材料必须在开工后1天内到齐,否则工期顺延。如遇到甲方原因或不可抗拒因素(如火灾、地震、水灾等)影响工期,双方另行商定解决。当乙方完成上述第n条所有工程量时工程即为竣工。在施工中如因甲方原因造成工期延误,中途停建、缓建,乙方工期顺延。

  第三条 工程费用

  1、本工程合同总价为人民币元(大写:柒仟柒佰柒拾元整)。

  2、分包工程中产生的工程量变化,乙方按实与甲方结算。

  3、此合同总价为含税价格,不包括所有由甲方负责。

  第四条 工程费用支付与结算

  1、本合同签定后,甲方付工程设备预付款,元(大写:贰仟_____元整)。

  2、工程进行到设备调试完毕,系统运行正常后甲方累计向乙支付全部余款,即5770元

  3、乙方负责本工程一年质量保修,一年质量保修期后。

  第五条 甲方工作

  1、甲方负责协助乙方办理相关施工手续,提供施工材料存放场地;

  2、甲方负责按照建设方的进度安排乙方进行施工;

  3、甲方负责协调解决乙方在施工中的`用水、用电事宜。

  第六条 合同的生效与终止

  本合同自甲、乙双方法签字后生效。维护保养期满,本合同自行终止。

  第七条 其他

  1、由于甲方原因造成工期拖延的,给予顺延;

  2、合同未尽事宜,双方根据具体情况结合有关规定友好协商解决;

  3、本合同一式贰份,甲、乙双方各持壹份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

监控施工合同3

  甲方:

  乙方;

  依照《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同:

  一、 工程概况

  工程名称:电子监控系统工程

  工程地点:

  工程范围:监控系统的安装调试

  工程内容:监控系统布线、设备安装及调试

  二、 工程总价:详见附件1(工程价格汇总表)

  合同金额:大写 元;小写 元

  三、 产品质量及安装调试要求

  (1) 乙方须按要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备,如发现有正品则乙方以一赔十。未经甲方同意,不得随意更改方案。并提供个设备有关品质证明书,合格证,说明书,相关软件等资料。

  (2) 乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损,若不能达到要求,甲方有权要求乙方立即更换合格产品。

  (3) 在签订合同后,乙方按照甲方要求负责设备安装、调试,要求做到布局合理,布线规范,便于使用及维护,符合国家有关技术表准。

  (4) 由甲方提供安装场地及电源。

  四、 技术标准及质量保证

  (1) 布线标准:乙方监控系统布线施工,严格遵照国标《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50198-94.

  (2) 乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。

  (3) 乙方对监控布线、设备质保见附件1(工程价格汇总表质保说明)

  五、 工程项目建设期限:

  合同鉴定后3日内进场施工,整个施工工期15天。

  六、 售后服务:

  1、 乙方所提供合同内设备,从验收之日起,所有产品及零配件质保期按规定办理。在质保期一年内,若有产品质量问题,由乙方负责免费更换或维修。质保期满后,设备维修时,乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的,且质保期限从当时算起。

  2、 凡由产品质量问题引起的各类故障,乙方在接到甲方故障报维修通知后,24小时内解决故障,若在24小时内不能排除故障的,则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证监控系统正常运行。

  3、 乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员,要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。

  七、 竣工验收方式:

  (1) 项目施工安装、调试完毕,由乙方通知甲方组织验收,并提供相应完整的.验收资料。乙方通知之日起,3天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格;

  八、 付款方式:

  (1)竣工验收合格后甲方需向乙方支付总工程款的 ,剩余 作为工程保证金,一年后需支付保证金;

  九、约定事项

  (1)为确保工期,争取提前竣工,由甲乙双方共同组成工程实施小组。

  (2)合同如需变更,甲、乙双方另行协商确定变更事宜,双方签章生效,并作为本合同的附件。

  (3)合同要件,乙方必须遵照执行,否则视为违约。

  十、违约责任

  (1)乙方必须严格按合同要求按时、按质、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约,每违约一天,按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金;若违约超过10天,甲方有权解除合同,所造成的损失,有乙方负责。

  (2)在乙方履行合同后,甲方保证按时向乙方支付合同款项,如有违约,每违约一天,按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。

  十一、本合同按《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国产品质量法》,《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。

  十二、合同执行中,若发生纠纷,由甲乙双方协商解决

  十三、施工期间出现工伤事故,由施工单位自行负责。

  十四、本合同一式二份,由甲方执一份,乙方执一份。

  十五、未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。

  十六、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字,加盖双方公章后之日生效。

  甲方: 乙方:

  电话: 电话:

  地址: 地址:

  经办人: 经办人:

  年 月 日 年 月 日

监控施工合同4

  甲方:xxxx

  乙方:xxxx

  依照《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:市学校电子监控系统工程

  工程地点:市学校校园内

  工程范围:xx

  工程内容:监控系统布线、设备安装及调试

  二、工程总价:

  合同金额:人民币整(¥xxxx元)。

  本工程在学校监控系统工程招标文件、投标书范围内采用总价包干的形式,一次包干;超出学校监控系统工程招标文件、投标书范围内的项目若学校需要增加,由双方协商定价。

  三、产品质量及安装调试要求

  1。乙方须按附表1要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备,不得以任何理由以次充好,如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意,不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书,合格证,说明书,相关软件等资料。

  2。乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损,若不能达到要求,甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。

  3。在签订合同后,乙方按照甲方要求负责设备安装、调试,要求做到布局合理,布线规范,便于使用及维护,符合国家有关技术标准。

  4。由甲方提供安装场地及电源。

  四、技术标准及质量保证

  (1)布线标准:乙方监控系统布线施工,严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50198—94。

  (2)乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。

  (3)乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的'产品,且包装为原包装。产品进场时提供供货证明,经甲方验收后进行施工。

  (4)乙方对监控布线、设备质保见附件1(工程价格汇总表质保说明)

  五、工程项目建设期限

  合同签定后日内进场施工,整个施工工期天。(xxxx开工,xxxx以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。)

  六、售后服务

  1。乙方所提供合同内设备,从验收之日起,所有产品及零配件质保期按投标书规定办理。在质保期内,若有产品质量问题,由乙方负责免费更换或维修。质保期满后,设备维修时,乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的,且质保期限从当时算起。

  2。凡由产品质量问题引起的各类故障,乙方在接到甲方故障报修通知后,在小时内响应,小时内解决故障。

  七、竣工验收及付款方式

  项目施工安装、调试完毕,由乙方通知甲方组织验收,并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起,10天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。

  八、约定事项

  (1)为确保工期,争取提前竣工,由甲乙双方共同组成工程实施小组。

  (2)合同如需变更,甲、乙双方另行协商确定变更事宜,双方签章生效,并作为本合同的附件。

  (3)招标文件、投标书是本合同的一部分,具有同等法律效力。

  (4)附件1作为本合同要件,乙方必须遵照执行,否则视为违约。

  九、违约责任

  1。乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约,每违约一天,按合同总金额的0。1%向甲方支付违约金;若违约超过10天,甲方有权解除合同,所造成的损失,由乙方负责。

  2。在乙方履行合同后,甲方保证按时向乙方支付合同款项,如有违约,每违约一天,按合同总金额的0。1%向乙方支付违约金。

  十、本合同按《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国产品质量法》,《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。

  十一、合同执行中,若发生纠纷,由甲乙双方协商解决,若协商不成,提交仲裁委员会解决,直至提交法院审理。

  十二、施工期间出现工伤事故,由施工单位自行负责。

  十三、本合同一式四份,由甲方执二份(存档一份,财务一份),乙方执一份,电教站备案一份。

  十四、未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。

  十五、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字,加盖双方公章后之日生效。货款两清后,合同效力终止。

  甲方(公章):xxxx乙方(公章):xxxx

  法定代表人(签字):xxxx法定代表人(签字):xxxx

  xxxx年月日xxxx年月日

监控施工合同5

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  甲方将工程发包给乙方施工,根据国家有关规定,经双方协商一致,同意签订本合同。

  第一条工程总造价和订货款

  (1)工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币壹万捌仟伍佰元整(各单项工程造价详见工程项目一览表);

  (2)订货款:甲方提供给乙方工程总造价30%的订货款伍仟伍佰元整(合同签定之日付给)。

  第二条工程进度和结算方式

  (1)乙方进入施工现场敷设工程所需管道及线路,待乙方安装所有监控摄像机完毕,甲方付给乙方工程总造50%的材料款玖仟贰佰伍拾元整;

  (2)甲方厂区车间照明设备安装完毕,乙方进入施工现场安装电脑录像监控专用设备终端,整套系统进行调试正常使用,经甲方验收合格后,甲方付给乙方工程总造价20%的'剩余款叁仟柒佰伍拾元整。

  第三条工程工期及顺延工期

  工程工期为20__年3月10日至20__年3月25日。

  在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:

  (1)因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;

  (2)因甲方提出变更计划而不能继续施工者;

  (3)因甲方原因造成被迫停工或不能顺利施工者。

  第四条服务条款

  在正常使用情况下,执行国家公安部规定保修一年的制度:

  (1)一年内属产品质量问题发生故障,一切维修费用由乙方全部承担;

  (2)属人为破坏或由于水、火及其它自然灾害所造成的损坏,不在保修范围之内。

  第五条其它

  (1)材料进入施工现场并已安装完毕的,如有丢失或损坏由甲方负责;

  (2)本合同未尽事宜,双方也可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力;

  (3)本合同签约地为;

  (4)本合同一式二份,甲乙双方各执一份;

  (5)本合同自签字盖章之日起生效。

  发包方单位:承包方单位:

  (盖章)(盖章)

  法定代表人:

  日期: 年 月法定代表人: 日期: 年 月 日

监控施工合同6

  签定地点:______市____区电教教仪站

  签订时间:________________________

  甲方:__________市___________实验中学

  乙方:___________教学仪器设备有限公司

  依照《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:______市______实验中学电子监控系统工程

  工程地点:______市______实验中学校园内

  工程范围:详见______市______实验中学监控系统招标文件和投标书

  工程内容:监控系统布线、设备安装及调试

  二、工程总价:xxxxxxxxx元

  合同金额:人民币贰拾捌万壹仟肆佰玖拾伍元整(¥____________元)。

  注:工程总款中,中标工程总款为____________元,后续附加四画面分割器____________元,为甲、乙方及江北区电教教仪站认可,为必须附加项,见工程价格汇总表第9项。

  本工程在学校监控系统工程招标文件、投标书范围内采用总价包干的形式,一次包干;超出学校监控系统工程招标文件、投标书范围内的项目若学校需要增加,由双方协商定价。

  三、产品质量及安装调试要求

  1.乙方须按附表1要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备,不得以任何理由以次充好,如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意,不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书,合格证,说明书,相关软件等资料。

  2.乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损,若不能达到要求,甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。

  3.在签订合同后,乙方按照甲方要求负责设备安装、调试,要求做到布局合理,布线规范,便于使用及维护,符合国家有关技术标准。

  4.由甲方提供安装场地及电源。

  四、技术标准及质量保证

  (1)布线标准:乙方监控系统布线施工,严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》gb50198-94。

  (2)乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。

  (3)乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品,且包装为原包装。产品进场时提供供货证明,经甲方验收后进行施工。

  (4)乙方对监控布线、设备质保见附件1(工程价格汇总表质保说明)

  五、工程项目建设期限

  合同签定后5日内进场施工,整个施工工期 30 天。(____________开工,____________以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。)

  六、售后服务

  1.乙方所提供合同内设备,从验收之日起,所有产品及零配件质保期按投标书规定办理。在质保期内,若有产品质量问题,由乙方负责免费更换或维修。质保期满后,设备维修时,乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的,且质保期限从当时算起。

  2.凡由产品质量问题引起的各类故障,乙方在接到甲方故障报修通知后,在4小时内响应,24小时内解决故障,若在24小时内不能排除故障的,则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课。

  3.在验收合格后的'三年内,如乙方接到甲方故障报修通知后4小时内没有响应或24小时内没有排除故障且没有提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课,则每出现上述情况一次扣除乙方合同总金额的0.1%作为对甲方的赔偿,直到扣完,所造成损失由乙方负责(每次售后服务,均要求有甲乙双方签字的书面记录)。

  4.乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员,要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。

  七、竣工验收及付款方式

  项目施工安装、调试完毕,由乙方通知甲方组织验收,并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起,10天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。

  项目施工安装、调试完毕后,由江北区电教站与学校一道组织验收,并签注验收结论。自验收合格之日起5日内支付合同总金额的10%(¥ ____________),使用一年后(即_________年内)无质量问题和用户投诉的支付合同总金额的30 %(¥____________)(此部分资金不计算利息),使用二年后(即_________年内)无质量问题和用户投诉的支付合同总金额的60%(¥ ____________)(此部分资金不计算利息),逾期不付按0.1%支付滞纳金。

  八、约定事项

  (1)为确保工期,争取提前竣工,由甲乙双方共同组成工程实施小组。

  (2)合同如需变更,甲、乙双方另行协商确定变更事宜,双方签章生效,并作为本合同的附件。

  (3)招标文件、投标书是本合同的一部分,具有同等法律效力。

  (4)附件1作为本合同要件,乙方必须遵照执行,否则视为违约。

  九、违约责任

  1.乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约,每违约一天,按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金;若违约超过10天,甲方有权解除合同,所造成的损失,由乙方负责。

  2.在乙方履行合同后,甲方保证按时向乙方支付合同款项,如有违约,每违约一天,按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。

  十、本合同按《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国产品质量法》,《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。

  十一、合同执行中,若发生纠纷,由甲乙双方协商解决,若协商不成,提交仲裁委员会解决,直至提交法院审理。

  十二、施工期间出现工伤事故,由施工单位自行负责。

  十三、本合同一式四份,由甲方执二份(存档一份,财务一份),乙方执一份,电教站备案一份。

  十四、未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。

  十五、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字,加盖双方公章后之日生效。货款两清后,合同效力终止。

  甲方:______市_____实验中学 乙方:_____教学仪器设备有限公司

  法定代表人:_______________ 法定代表人:___________________

  经办人:___________________ 经办人:_______________________

  ___________年_____月_____日 __________年__________月_____日

监控施工合同7

  签订地点:_______________

  签订时间:_______________

  甲方:_______市________实验中学

  乙方:_____________________公司

  依照《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:______市______实验中学电子监控系统工程

  工程地点:______市______实验中学校园

  工程范围:详见______市______实验中学监控系统招标文件和投标书

  工程内容:____________________________________________

  二、工程总价:

  详见附件1(工程价格汇总表)

  合同金额:人民币______________________元整(¥____________元)。

  注:工程总款中,中标工程总款为____________元,后续附加______________________器____________元,为甲、乙方及___________区电教教仪站认可,为必须附加项,见工程价格汇总表第9项。

  本工程在学校监控系统工程招标文件、投标书范围内采用总价包干的形式,一次包干;超出学校监控系统工程招标文件、投标书范围内的项目若学校需要增加,由双方协商定价。

  三、产品质量及安装调试要求

  1.乙方须按附表1要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备,不得以任何理由以次充好,如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意,不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书,合格证,说明书,相关软件等资料。

  2.乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损,若不能达到要求,甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。

  3.在签订合同后,乙方按照甲方要求负责设备安装、调试,要求做到布局合理,布线规范,便于使用及维护,符合国家有关技术标准。

  4.由甲方提供安装场地及电源。

  四、技术标准及质量保证

  (1)布线标准:乙方监控系统布线施工,严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50198-94。

  (2)乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。

  (3)乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品,且包装为原包装。产品进场时提供供货证明,经甲方验收后进行施工。

  (4)乙方对监控布线、设备质保见附件1(工程价格汇总表质保说明)

  五、工程项目建设期限

  合同签订后5日内进场施工,整个施工工期30天。(____________开工,____________以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。)

  六、售后服务

  1.乙方所提供合同内设备,从验收之日起,所有产品及零配件质保期按投标书规定办理。在质保期内,若有产品质量问题,由乙方负责免费更换或维修。质保期满后,设备维修时,乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的,且质保期限从当时算起。

  2.凡由产品质量问题引起的各类故障,乙方在接到甲方故障报修通知后,在4小时内响应,24小时内解决故障,若在24小时内不能排除故障的,则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课。

  3.在验收合格后的三年内,如乙方接到甲方故障报修通知后4小时内没有响应或24小时内没有排除故障且没有提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课,则每出现上述情况一次扣除乙方合同总金额的0。1%作为对甲方的.赔偿,直到扣完,所造成损失由乙方负责(每次售后服务,均要求有甲乙双方签字的书面记录)。

  4.乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员,要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。

  七、竣工验收及付款方式

  项目施工安装、调试完毕,由乙方通知甲方组织验收,并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起,10天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。

  项目施工安装、调试完毕后,由江北区电教站与学校一道组织验收,并签注验收结论。自验收合格之日起5日内支付合同总金额的10%(¥____________),使用一年后(即_________年内)无质量问题和用户投诉的支付合同总金额的30%(¥____________)(此部分资金不计算利息),使用二年后(即_________年内)无质量问题和用户投诉的支付合同总金额的60%(¥____________)(此部分资金不计算利息),逾期不付按0。1%支付滞纳金。

  八、约定事项

  (1)为确保工期,争取提前竣工,由甲乙双方共同组成工程实施小组。

  (2)合同如需变更,甲、乙双方另行协商确定变更事宜,双方签章生效,并作为本合同的附件。

  (3)招标文件、投标书是本合同的一部分,具有同等法律效力。

  (4)附件1作为本合同要件,乙方必须遵照执行,否则视为违约。

  九、违约责任

  1.乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约,每违约一天,按合同总金额的0。1%向甲方支付违约金;若违约超过10天,甲方有权解除合同,所造成的损失,由乙方负责。

  2.在乙方履行合同后,甲方保证按时向乙方支付合同款项,如有违约,每违约一天,按合同总金额的0。1%向乙方支付违约金。

  十、本合同按《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国产品质量法》,《消费者权益保*》等有关法律条款执行。

  十一、合同执行中,若发生纠纷,由甲乙双方协商解决,若协商不成,提交仲裁委员会解决,直至提交法院审理。

  十二、施工期间出现工伤事故,由施工单位自行负责。

  十三、本合同一式四份,由甲方执二份(存档一份,财务一份),乙方执一份,电教站备案一份。未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。

  十四、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字,加盖双方公章后之日生效。货款两清后,合同效力终止。

  甲方:______市_____实验中学乙方:_____教学仪器设备有限公司

  法定代表人:_______________法定代表人:___________________

  经办人:___________________经办人:_______________________

  ___________年_____月_____日

监控施工合同8

  (甲方):

  (乙方):

  依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律,甲乙双方本着平等自愿、互利有偿和诚实信用的原则,经过充分协商,达成一致意见特签定本合同,以便双方共同遵照执行。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程范围:经甲乙双方共同确认的方案图、工程量清单等(详见本合同附件)。

  4、工程内容:由乙方承揽甲方的工程的全套服务,包括设计、施工、设备采购、安装、调试及技术服务,维修保修、人员培训等工作内容。

  5、建设期限:自乙方进场施工之日起,总工期____日。(具体入场施工时间根据工程总体进度由甲乙双方协商决定。)

  二、合同价款及支付方式

  1、经双方共同确认工程范围内的合同包干总价为:元,人民币大写:(费用明细详见合同附件)。

  2、付款方式:采取转帐方式支付;待本工程安装调试完毕经验收合格后2个工作日内,甲方向乙方支付合同结算价款的100%;甲方于2个工作日内一次性付清。

  三、工程变更及结算

  1、乙方须严格按照双方确认的方案图、工程量清单履约。若在本合同执行过程中,甲方根据现场实际情况需进行工程变更,乙方不得拒绝。

  2、变更价款由双方参照本合同价款定价原则及价格水平协商确定,结算时予以调整。

  3、乙方应于本工程验收合格后7天内向甲方报送符合要求的工程结算资料;甲方应自收到合格的结算资料之日起____日内完成审核。

  四、工程验收与保修服务

  1、工程完工后____日内,乙方以书面形式申请甲方组织相关人员对工程进行验收;甲方应收到乙方书面通知后的2____日内组织验收,甲方在上述期限内未进行验收的,视为验收合格;甲方未验收自行使用的,亦视为验收合格,验收日期以甲方投入使用当日为准;

  2、验收时,双方均应派代表到场,验收结束时应出具验收报告,并由双方代表签字、加盖合同专用章或者公章,验收日期以双方签字盖章当日为准。

  3、自工程完工验收合格交付使用之日起,乙方为本工程提供为期________年的维修及售后服务;本工程所有设备保修以厂家所提供质保为准,且应符合国家现行相关质保的规章制度标准。

  4、以上设备、线路的维修及售后服务均指由产品自身质量问题及非人为损坏的情况下,若有明显人为损坏情况,售后中所产生的费用由甲乙双方协商解决。

  5、保修期满,双方再另行商议签订维保合同事宜,乙方应负责对系统进行终身维护。

  五、甲方责任

  1、甲方现场代表,指导乙方工作,并负责协调乙方与各部门关系的处理。

  2、在合同签订之后甲方应及时安排现场,并尽快协助乙方办理临时用水、用电。

  3、甲方应及时办理变更签证手续,按约支付。

  6、乙方指定(联系电话:)为本工程现场代表,具体负责现场施工和工程协调事宜。

  7、工程竣工后乙方负责对甲方指定人员进行相应系统的技术知识、操作使用、日常维护等方面的培训。

  六、违约责任

  1、甲方未尽约定协助义务造成乙方不能按合同约定履行的.,由甲方承担相应的责任。

  2、任何一方若有违反本合同之约定的条款,给另一方造成经济损失的,违约方应承担受损方的经济损失。

  3、甲乙双方由于自然灾害和其他不可抗力,而确实不能全部或部分履行合同,应在不可抗力发生后的____日内向对方通报不能履行或不完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

  七、争议及解决方法

  1、在合同履行中而引起的一切争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,协商后仍不能达成协议时,任何一方均可向任何一方所在地的人民法院提起诉讼;

  2、在进行法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其他部分仍应继续履行;

  3、本合同按照国家有关法律法规进行解释。

  八、合同的生效及变更与终止

  1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效,合同生效日期以最后一个签字盖章日为准。

  2、合同一经生效,任何一方均不得擅自变更或者终止。若需变更或者终止,须经双方协商一致后,签订书面的补充协议,方可有效。

  九、其他

  1、本合同之所有附件均为合同的有效组成部分,与本合同具有同等的法律效力;

  2、在履行本合同过程中,所有经甲乙双方签署确认的书面文件,即成为本合同有效组成部分,其生效日期为双方签字盖章或者确认之日起;

  3、本合同一式两份,甲乙双方各执壹份。

  甲方代表人:乙方代表人:

  ________年____月____日_____年____月____日____日

监控施工合同9

  甲方:_________________

  乙方:________________

  双方经友好协商同意,根据_____________有关规定,签定本合同。

  第一条、工程项目

  工程名称:_________________。

  工程地点:_________________。

  第二条、工程范围及工程量

  按照甲方提供的招标文件、工程施工图纸规定的内容等___________________,________________安装________________验收,并提供竣工资料。

  第三条、工程期限

  工期共 天,自乙方收到甲方进场通知书之日起计算,甲方提供的全部主材料必须在开工后_天内到齐,否则工期顺延。如遇到甲方原因或不可抗拒因素(如火灾、地震、水灾等)影响工期,双方另行商定解决。

  当乙方完成上述第____条所有工程量时工程即为竣工。

  在施工中如因甲方原因造成工期延误,中途停建、缓建,乙方工期顺延。

  第四条、工程费用

  1、本工程合同总价为人民币元(大写:_________________元整)。

  2、分包工程中产生的工程量变化,乙方按实与甲方结算。

  3、此合同总价为含税价格,不包括所有_______________理费、_____________费、_____________、_______________,此部分费用由甲方负责。

  第五条、工程费用支付与结算

  1、本合同签定后,个工作日内甲方付工程预付款,甲方支付合同总价的%,即元(大写:_________________元整)。

  2、工程进行到设备调试完毕,系统运行正常后天内,乙方向甲方提供工程竣工图,甲方累计向乙支付合同总价的__________%,即_____元(大写:_____________元整)。

  3、乙方工程竣工后并提供竣工图纸,并通过甲方验收合格后,于__________天内提供工程结算单,甲方在收到这些资料后__________个工作日内审定完毕。在甲方同意工程量结算,审定通过后,_____个工作日内甲方累计向乙方支付合同总价的%,即元(大写:_________________元整)。

  4、乙方负责本工程一年质量保修,一年质量保修期后,_____个工作日内,甲方向乙方支付工程全部余款。

  第六条、甲方工作

  1、甲方负责工程所需的一切材料,但不含工程中所需的工具、仪表及工具类易耗品、消损品等。如布线测试仪表、冲击钻、水表、电表、端接工具及砂轮片等;

  2、甲方负责协助乙方办理相关施工手续,提供施工材料存放场地;

  3、甲方有权对乙方违反甲方制定的《___________________制度》进行处罚;

  4、甲方负责按照建设方的进度安排乙方进行施工;

  5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜。

  第七条、乙方工作

  1、根据本合同第一、二条款,并允许一定范围内的工程量更改;

  2、乙方必须保质保量按期完成本合同的.安装调试工程。除甲方原因造成的因素外乙方每拖延一天,甲方按工程款的_%_扣罚;

  3、乙方必须处理好同建设方的关系,应遵守有关规章制度;

  4、乙方在施工时,必须严格施工管理条例,严禁任何有损甲方形象的行为;

  5、各个工序施工完毕,乙方应及时清理现场,做到工完场清;

  6、乙方应保证施工工程质量,为各系统工程的调试提供保障,直到工程验收合格;

  7、乙方必须严格把好质量和工艺关,如果应质量和工艺原因导致工程返工,将除以乙方返工成本______倍罚金。应质量和工艺原因导致工程延期或不能验收,将处以乙方_____________的罚金。

  8、乙方必须遵守工地的各项管理规定,如有违反建设方管理规定遭到处罚,由乙方负责。施工期间,乙方必须采取有效的措施保护原有建筑物,所有对大楼结构可能构成安全隐患的施工方式,都必须报请甲方,经甲方向建设方争取同意后方可施工;否则由此而造成的一切损失,全部由乙方承担。对已施工好的其它专业成品乙方有义务进行保护,如因乙方原因造成的损失由乙方进行返修及赔偿。设备安装必须要有专业人员负责,因由乙方安装人员造成的设备损坏,乙方必须无偿修复或原价赔偿。

  9、甲方进场的材料乙方有义务将其保管好,不能有掉失现象发生。若有掉失要按原价_______________%赔偿。

  10、必须保证施工安全,所有施工出现的责任由乙方自行承担。

  12、乙方进场后,遵守职业道德,不得中途恶意加价或提出退场。若工程量有增加,可以向甲方提供申请以供商讨。若乙方退场,将扣下乙方所有工程费用。

  13、在工程验收合格后,应配合对本工程各系统免费提供__________年的保质维护。

  第八条、工程验收

  1、自验:_________________工程正式验收之前,乙方应对施工工程进行自验;

  2、发出《工程验收通知书》:_________________在自验的基础上,乙方完成整体工程应于验收之前五天,向甲方工程监理单位发送《工程验收通知书》;

  3、组织验收工作:_________________甲方根据《工程验收通知书》,组织工程、监理、设计等有关部门,同乙方一起进行检查验收;

  4、签发《工程验收证明书》并办理工程移交:_________________;

  ⑴工程验收合格,甲方应出具《验收合格报告》给乙方,并按本合同第五条进行工程款的支付;

  ⑵工程验收不合格:_________________甲方应出具《验收不合格报告》给乙方,乙方应在限期内对不合格项目进行整改直至验收合格;

  ⑶工程中隐蔽工程未经验收的,甲方有权开启重验,验收合格,费用由乙方负责,验收不合格,处以罚款__________。

  5、验收的内容:_________________本合同第一、二条款内容进行工程验收;

  6、验收的标准:_________________;

  ⑴国家现行的施工验收规范;

  ⑵国家和行业颁发的施工规范,标准和技术规定;

  ⑷工程设计文件(包括:_________________施工图纸、设计说明书、设计变更洽商记录、工程施工规范说明);

  ⑸双方有关工程施工的技术洽商说明。

  第九条、合同的生效与终止

  本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字并加盖公章后生效。工程经甲方和监理验收合格和峻工结算后,有关维护保养内容有效,其它条款即告自行终止。维护保养期满,甲方结清尾款,本合同自行终止。

  第十条、纠纷解决

  甲、乙双方在执行本合同的过程中发生纠纷争执时,双方应本着友好协商的态度解决问题。协商无效时,双方只能在甲方所在地法院提起诉讼,败诉方应承担违约责任并向对方赔偿损失。

  第十一条、其他

  1、本工程乙方不得转包或分包,一经发现,甲方将对乙方进行处罚直至取消其工程代理资格;

  2、在施工过程中,如发现乙方有损害甲方利益(包括甲方资产、严重工程质量问题等)的行为或者发现乙方不配合,不按合同要求、计划和弱电工艺标准施工的,甲方有权单方面终止合同和取消乙方的工程代理资格。

  3、由于乙方施工质量原因导致的变更和修补,工期不予顺延,因此发生的损失由乙方负责;

  4、乙方应注意现场的文明施工、安全施工、规范施工和劳动保护。乙方施工人员在施工中发生的一切安全事故,乙方承担全部责任;

  5、由于甲方原因造成工期拖延的,给予顺延;

  6、合同未尽事宜,双方根据具体情况结合有关规定友好协商解决;

  7、本合同一式贰份,甲、乙双方各持壹份。

  甲方:_________________乙方:_________________

  ________年________月________日________年________月________日

监控施工合同10

  甲方: 乙方:

  (以下简称甲方)现委托(以下简称乙方)承担 工程。经甲、乙双方充分协商,签订合同如下:

  一、工程概况:

  1.工程名称:

  2.工程地址:

  3.工程概况:

  二、甲乙双方的责任和义务

  1.甲方负责提供本工程施工人员的施工场地、楼层施工用电和用水;并提供施工现场专用的有安全防盗措施的仓库,以保证乙方能顺利如期完成工程工期。并承担以下义务:

  ● 按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收

  ● 按时支付工程进度款

  2.乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料,并保证材料的质量;乙方应在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:

  ● 场地的管道安放及布线

  ● 设备的安装调试

  三、工程时间和进度

  1、合同签订后,乙方开始对现场进行布线施工和测试线路,完成后通知技术人员入场。

  2、工程中甲方对信息点进行增减,则由甲方向乙方出具工程联系单,

  3、在实际施工过程中,根据具体情况,甲乙双方应友好协商解决。

  四、工程及工程量的变更

  1、 由于甲方原因,对工程中提出的修改项目,甲方必须向乙方出具工程联系单,确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单,乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。

  2、 由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目,必须向甲方出具工程联系单,确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单,甲方有权利要求乙方按照原设计方案施工。

  五、工程验收

  1.采用完工总验收的方式。

  2.工程验收标准。

  监控图象清晰,符合国家规范要求,终端合格率为100%。

  3、双方人员进行验收,由双方人员签字,验收合格报告作为付款依据。

  4、工程完工,乙方应根据实际布线、信息点位置出具详细的竣工图纸。

  六、系统保证及工程维护

  乙方提供质量保证。在工程验收合格后壹年内,因设备自身质量问题发生故障,由乙方免费更换。如甲方在使用过程中因使用或管理不当造成设备损坏,乙方有偿提供设备配件。

  七、合同金额

  监控设备及安装调试费用总金额为:¥ 元(人民币: 万元整)。

  八、支付条款

  1.本合同签定后,甲方向乙方支付合同总金额的 %的工程进度款。

  2.系统完工后,甲方向乙方支付合同总金额的 %的工程进度款。

  3.系统完工并由甲方验收完毕后,甲方向乙方付清其余 %的`款项。

  4.合同执行过程中工程量的增减,则根据工程联系单,对材料和工作量的增减进行核算,其增减的费用按第八项支付条款决算。

  九、售后服务

  乙方提供一年免费维护,一年后按成本收取维护费用,响应时间24小时。

  十、人力不可抗拒因素

  如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒因素,导致工期延误,则工期顺延。在工程无法完成的情况下,由甲乙双方另行商定解决方法。

  十一、违约责任

  1.甲、乙双方若一方发生违约情况,则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿。

  2.除人力不可抗拒因素外,若甲、乙双方中一方废除合同,需向另一方支付工程总金额 %的违约金。

  3.如甲方未能按照合同条

  十二、解决合同争议的方式

  本合同执行过程中若有争议,双方应友好协商解决。如协商不能解决,可向当地人民法院提出诉讼。

  十三、合同生效及其它

  1.本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效(传真件有效)。

  2.本合同所属的附件与本合同具有同等效力。 〈附设备清单〉

  3.本合同执行过程中,所有补充协议经甲乙双方协商签定,盖章之日起生效,属合同的组成部分。

  4.本合若有未尽事宜,双方友好协商解决。

  甲、乙双方同意上述条款,并签字确认如下:

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

监控施工合同11

  发包人:

  承包人:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:路西、南环路南。

  工程内容:室外消防监控系统安装。

  二、工程承包范围

  承包范围:包工包料。按设计及消防验收图纸范围内的全部工作内容

  三、合同工期

  开工日期:20xx年4月20日

  竣工日期:20xx年5月20日

  合同工期总日历天数30天。

  四、质量标准

  工程质量标准:按国家和地方有关消防工程的质量检验评定标准达到合格

  五、合同价款:

  人民币xx(大写):柒拾叁万伍仟元整(¥:735000.00)

  六、合同生效

  合同订立时间:

  合同订立地点:

  本合同双方约定:双方签字盖章后生效

  七、适用法律和法规

  (1)需要明示的法律、行政法规:我国现行的、与本工程相关的法律法规文件、消防颁发的现行标准、规范均适用于本工程。国内没有相应标准、规范时的约定:双方协商约定。

  (2)承包人委托有资质的设计单位设计工程施工图纸,用于消防监控系统验收。费用由承包人负担。

  八、双方一般权利和义务

  1.工程师:

  1. 1监理单位委派的工程师

  姓名:

  职务:

  总监代表

  发包人委托的职权:

  (1)本工程发布停工令、复工令、工期延误,

  (2)其他需要发包人行使的权力。

  1. 2发包人派驻的工程师

  姓名:

  职务:工程部长

  姓名:

  职务:安装工程师

  2.发包人工作

  2. 1发包人应按要求完成以下工作:

  (1)施工场地具备施工条件

  (2)将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应,施工中的水、电费由承包方负担。

  (4)提供工程地下管线资料

  (5)双方约定发包人应做的其他工作:双方另行协商。

  3.承包人工作

  承包人应按要求完成以下工作:

  (1)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续

  (2)已完成工程成品保护的及费用承担:

  (3)施工场地清洁卫生:

  (4)在接到修理通知之日后2天内派人修理。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。

  (5)发生须紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

  (6)质量保修完成后,由发包人组织验收。

  4、施工组织设计和工期

  4. 1承包人提供施工组织设计、资质证明材料和进度计划的时间:开工后2日内。工程师确认的.时间:收到后2日内批复。

  4.2.双方约定工期顺延的其他情况:除不可抗力外,工期顺延须经总监理工程师和发包人批准方可计算顺延天数。

  5、安全施工

  承包人应严格按照国家及法律、法规、《建设工程施工现场消防安全技术规范》执行,遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工;施工现场若发生安全事故所造成的损失,由承包单位自负,发包人不承担任何责任。

  九、合同价款与支付

  9.1本合同价款采用固定总价合同。

  (1)采用固定价格合同,合同价款中包括的范围:

  本合同采用图纸设计范围内的全部工作内容及另行设计的监控系统图纸工作内容,实行包工包料一次性包死,包定总价格约为人民币柒拾叁万伍仟元整。(¥735000.00元)

  9.2工程款的支付

  双方约定的工程款支付的方式和时间:

  本工程无预付款,施工完毕后甲方、监理等相关部门验后合格后付至工程造价的80%(其中500196元抵房款,余款待消防部门验收合格后支付15%(,即11万元)质保金为工程造价的5%(,即3.675万元)保修期为两年,期满后30日内给予支付。

  9.3承包人采购材料设备的约定:

  ⑴.本工程泵采用上海鸿龙品牌,监控自动报警系统采用北大青鸟,材料运到现场抽样检测,质量合格,证件齐全、材料与合格证等证明材料相符。

  ⑵.管材符合图纸设计要求。

  工程承包范围内的全部材料和设备均由承包人自行采购,但必须符合图纸设计及甲方要求,严格执行报检制度,未经检验或检验不合格的材料、构件、半成品不得用于本工程且保证用于本工程的材料与样品相符,否则承担违约责任。

  十、工程变更

  若发包人有设计变更,以书面形式通知承包人。

  十一、竣工验收

  承包人应在竣工验收后15日内将完整的1套资料(不含竣工图纸)移交给甲方。

  十二、违约、索赔和争议

  12.1双方约定的承包人其他违约责任:

  如果承包人未能按工程进度要求完成工程量,发包人有权下达书面通知书要求承包人按工程进度要求完成施工,经两次书面通知(间隔时间不少于10天)仍未达到工程进度要求的,发包人有权终止合同,承包人应赔偿因工程延误而造成的损失且每延误一天按工程总价款向发包人支付0.3‰的误期赔偿金。

  12.2争议的解决方式

  (1)若在履行合同时发生争议,首先由建设行政主管部门进行调解,调解不成时,可向烟台开发区人民法院提起诉讼。

  (2)本合同一式两份,甲乙双方各一份,本合同经双方签字后生效,至工程验收完毕验收合格,工程款全部付清之日失效。

  十三、补充条款

  13.1工程实施过程中项目部有关人员变动,必须提前14天用书面形式报告甲方,经甲方同意后方得变动;

  13.2施工过程中,承包方必须接受发包人代表及监理工程师的监督,服从发包人的协调,并主动配合;如有不服从,发包人有权责令其停工整顿或退场,造成的经济损失由承包人负责;

  13.3施工期间,承包人要做到文明施工,材料堆放整齐,在施工过程中如受到有关部门的通报批评,则由发包人视情况对承包人进行相应的经济处罚;

  13.4严格施工安全,承包人应对施工人员进行安全教育,不发生人身伤亡事故和火灾事故,并应参加建筑、安装工程保险,施工中由于承包人原因发生的质量、安全事故及责任和经济损失均由承包人负责;

  13.5按时提供符合蓬莱工程所在地税务部门要求的合格发票。

  13.6本工程材料的检试验由承包人负责,指定在蓬莱市建筑工程质量检测中心。

  13.7若承包人在无正当理由的情况下,未经发包人同意,擅自停工或终止履行合同,承包人除应按工程合同价款的30%向发包人支付违约金外,还应承担发包人另行发包而增加的工程费用。

  13.8承包方在施工过程中,所产生的水电费皆由承包方自行承担。如逾期不付造成停电、停水,导致工期延长的后果由承包方承担责任或由发包方直接从应支付的工程款中予以扣除。

  13.9承包人应按照发包人与监理公司的要求整理汇总工程资料,按合同约定期限提供竣工资料,逾期提交,每逾期一日,按照工程总造价每日万分之五支付发包方违约金,且发包人有权拒付工程款。

  发包人:(公章)

  承包人:(公章)

  法定代表人:

  法定代表人:

  委托代理人:

  委托代理人:

  电话:

  电话:

  日期:

监控施工合同12

  建设单位: 中国中铁航空港建设集团有限公司连镇铁路项目经理部三分部(以下简称甲方)

  施工单位: 高邮市玟璇科技有限公司 (以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》之规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原

  则,为了明确双方的权利与义务关系,经友好协商,现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款,订立本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:2、工程地点: 3、工程范围:按照甲、乙方认可的室外监控、技术要求进行施工,确保监

  控设备、器材、线路数量和质量。

  4、工程内容:监控设备购置、系统布线、设备安装和围护,具体前端设备、传输设备、后端设备及器材费、人工费、税金详见报价单。

  5、签约地点: 江苏省高邮市。

  二、施工工期

  1、本合同工期 7 天,开工时间: 20xx年 12 月 2日,竣工时间: 20xx年12月 8日,逾期一天,按天计算每天罚款2,000.00元。工程竣工为乙方按照设计要求完成设备安装调试,并能正常投入使用。

  三、合同价款及承包形式

  1、该工程的合同承包总价为 16541.00元整,(大写:壹万陆仟伍佰肆拾壹元整)该工程实行“六包”:①包设备、器材采购及质量②包线路铺设安装,③包按设计施工,④包费用,⑤包安全,⑥包验收合格。

  四、付款方式

  1、乙方施工人员入场和工程设备、材料进场,经甲方验收后3日内支付工

  程款的20%,即3308.2 元,大写: 叁仟叁佰零捌元贰角。

  2、乙方对工程安装调试完毕后,由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责

  工程的验收,验收合格并稳定运行一周后,凭正式税务发票支付剩余80%,即

  3、上述工程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试和一年期的设备保修、维护费用。乙方已经全面考察甲方场所,并保证本合同附件表格中所列设备及工料已经足够满足安装监控设施所需。对于超出部分,甲方不予承担相关工料费用。

  五、设备材料供应方式、产品质量及安装调试要求。

  1、乙方按照要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备,不得以任何理由以次充好。未经甲方同意不得随意更改方案,且需要提供各设备有关品质证明书,合格证,说明书,相关软件资料文件等。

  2、乙方保证本项目所供产品为合同中指定的产品,且包装为原包装,内外包装完好无损,若不能达到要求,甲方有权立即要求乙方更换合格产品直至合同解除。由此带来的一切损失由乙方负责。产品进场时乙方提供供货证明,经甲方验收,不得以次充好,以假充真,如发现非正品一律以一赔十。

  3、在签订合同后,乙方按照甲方要求负责在5个工作日内开始设备安装、调试,要求做到布局合理、布线规范,便于使用和维护,符合国家相关技术标准。

  4、乙方系统安装、调试过程中如有不符合技术要求的,应立即返工直到达到标准。

  5、乙方施工过程中需保证以下起码标准:

  (1)所有摄像头视频设备能稳定运行,不存在任何不稳定或黑屏;

  (2)所有线路排线科学、有序,不存在任何可能导致线路混乱不清、短路的情况。

  6、甲方提供安装场地和电源。

  六、技术标准和质量保证

  1、布线标准:乙方监控系统布线方案,严格遵照国际《民用闭路监控电视系统》GB50198-94。

  2、乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准,该等设备应能达到系统稳定运行的要求,若不能达到要求,甲方有权要求乙方立即更换产品,由此带来的`损失由乙方承担。

  3、乙方对监控布线、设备质保期限为一年。

  4、工程完工后如出现质量问题,乙方保证在甲方提出后24小时内派人员检修。

  七、技术支持及售后服务

  1、在系统正式投入施工后,乙方保证派遣专业技术人员按施工的不同阶段指导实施,并保证进度。

  2、乙方的施工安装调试应严格按规程进行,并接受甲方的监督。

  3、乙方为甲方培训2名操作人员,要求能达到正确使用和维护设备。

  4、乙方承诺在质保期内,如遇甲方需要调整摄像头安装位置,乙方承诺一年内给予五次免费安装调试及技术服务,超过五次乙方将按市场行情收取有关工程安装费用;并承诺质保期内如遇产品质量和系统调试问题,经电话面授无法解决的,乙方将在5小时到项目现场进行故障排查和解决有关问题。

  八、验收和移交

  1、系统调试开通壹周内,由乙方书面通知甲方组织验收,并提供相关资料。甲乙双方主管部门组成验收小组,验收小组由双方各指派2名人员组成,验收小组对系统作全面验收,验收合格后各方签字确认,签注验收结论,并由乙方移交给甲方。

  九、设备保修

  1、乙方所提供合同内设备,从验收之日起,所有产品及零配件质保期按规定处理。在质保期内,若产品有质量问题,由乙方负责免费更换或维修。质保期满后,设备维修时,乙方按成本计算。更换的产品必须为新品,且质保期从更换之日起算。

  2、出现简单技术问题时,乙方应提供电话咨询,4小时内解决问题;电话咨询无法解决的,对复杂技术问题,乙方应24小时内到现场服务;重大技术问题应在48小时内到现场服务。若48小时仍不能排除故障的,则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证乙方的正常使用。

  3、系统开通后一年内如出现使用故障,乙方负责免费维修,如故障是因人为或意外引起的,需调换的设备或零件的费用由甲方负责,乙方负责免费维修。

  十、甲、乙双方责任

  (一)甲方责任

  1、未按合同规定的时间和要求向乙方提供场地等辅助工作和准备工作,乙方有权解除合同,甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失;乙方不要求解除合同的,除交付工程的日期得以顺延外,甲方应当偿付乙方停工期间的损失;

  2、超过合同规定日期付款,应当根据逾期款额和预期期限按照日千分之五向乙方偿付违约金;

  (二)乙方责任

  1、乙方的以下行为构成违约,应承担相应更换、重做、维修等义务外,直接影响甲方正常工作进展,或有其他严重违约情形的,甲方可单方解除合同,并不承担相应的赔付责任:

  A、提供的设备不符合附件清单所列明细或技术要求;

  B、未按合同规定的期限交付工程;

  C、未按合同规定的质量技术要求交付工程。

  2、乙方未能按时完成项目工程的按照调试,影响甲方正常工作开展的,乙方按照每天工程款总额的0.5%作为逾期滞纳金支付给甲方;甲方没有按照工程进度支付相应款项给乙方的,每逾期一天按照工程款总额的0.5%的滞纳金支付给乙方。

  3、因乙方提供的设备及零配件质量问题或施工过程中的疏漏导致甲方损失,乙方应承担赔偿责任。

  4、乙方必须加强施工过程中的安全管理,遵守国家的各项安全规定,杜绝各类安全事故的发生。在施工过程中,若发生人身财产安全事故,所产生的责任和费用概由乙方承担,与甲方无关。施工期间出现如乙方损坏甲方财产,由乙方照价赔偿。

  十一、合同的生效与终止和变更与解除

  1、本合同自甲乙双方盖章并由授权代表签字之日起生效,本合同在设备保修、维护期届满之日终止。

  2、本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。 十二、纠纷处理及其他

  1、本合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成时,依法向合同签订地人民法院起诉。

  2、本合同正本一式三份,甲方执两份、乙方执一份。附件与本合同具有同等效力。

  甲方(盖章):乙方(盖章):

  年 月

  日年月日

监控施工合同13

  甲方:_________

  乙方:_________

  甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:

  一、工程概况

  1、工程名称:_________(地点名称)弱电综合布线系统

  2、工程地址:_________

  3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。其中包括暗管暗线工程、综合布线工程、UPS配电工程。

  乙方具体负责:

  (1)暗管暗线工程中的配管穿线、底盒安装、面板安装、配线箱安装

  (2)综合布线工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、机柜安装、配线架和理线器的安装,设备的安装和系统调试

  (3) UPS配电工程中的.配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、配电柜和电池组的安装和系统调试;

  (4)整个弱电工程采购部分包括:

  除综合布线工程所用的交换设备及UPS配电工程中所用的UPS主机由甲方采购外,其它材料和主材由乙方统一采购。

  二、甲乙双方的责任和义务

  1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。

  2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:

  1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)

  2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

  3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

  4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

  5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。

  三、工程进度安排

  1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。

  2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。

  四、工程验收时间

  工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

  五、合同预算金额

  本合同预算总金额为:(人民币)_________元整(000.00)

  六、结算方式

  工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。

  乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

  七、人力不可抗拒事故

  如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。

  八、违约责任

  甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。

  乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

  九、解决争议的方式本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。

  十、合同生效及其它

  1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。

  2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

  3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。

  4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。

  甲方(签章):_________乙方(签章):_________

  法定代表或其委托人:_________法定代表或其委托人:_________

  地址:_________地址:_________

  开户行:_________开户行:_________

  帐号:_________帐号:_________

  签约时间:_________年___月___日

监控施工合同14

  甲方:乙方:

  双方经友好协商同意,签定本合同。监控系统能在人们无法直接观察的场合,却能实时、形象、真实地反映被监视控制对象的状况,且能做到全天候24小时不间断进行,现已成为人们在现代化管理中一种极为有效的观察管理工具。由于它具有只需一人在控制中心操作就可观察许多区域,甚至远距离区域的独特功能,被认为是保安工作之必须手段,因此视频监控系统在现代管理和护卫中起独特作用。

  本系统采用统一的技术规范、兼容明晰的信息格式,将高性能的系统设备有机地集成在一起,构成一个高度自动化的闭路电视监控管理系统。保证图像清晰、色彩真实、防闪稳定和操作容易,并可在所处环境下长期可靠地运行。

  第一条、工程项目

  工程名称:监控防盗安装工程地点:临泉县长官镇

  第二条、工程期限

  工期共1天,自乙方收到甲方进场通知书之日起计算,甲方提供的.全部主材料必须在开工后X1天内到齐,否则工期顺延。如遇到甲方原因或不可抗拒因素(如火灾、地震、水灾等)影响工期,双方另行商定解决。当乙方完成上述第n条所有工程量时工程即为竣工。在施工中如因甲方原因造成工期延误,中途停建、缓建,乙方工期顺延。

  第三条、工程费用

  1、本工程合同总价为人民币元(大写:柒仟柒佰柒拾元整)。

  2、分包工程中产生的工程量变化,乙方按实与甲方结算。

  3、此合同总价为含税价格,不包括所有由甲方负责。

  第四条、工程费用支付与结算

  1、本合同签定后,甲方付工程设备预付款,元(大写:贰仟x元整)。

  2、工程进行到设备调试完毕,系统运行正常后甲方累计向乙支付全部余款,即5770元

  3、乙方负责本工程一年质量保修,一年质量保修期后。

  第五条、甲方工作

  1、甲方负责协助乙方办理相关施工手续,提供施工材料存放场地;

  2、甲方负责按照建设方的进度安排乙方进行施工;

  3、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜。

  第六条、合同的生效与终止

  本合同自甲、乙双方法签字后生效。维护保养期满,本合同自行终止。

  第十条、其他

  1、由于甲方原因造成工期拖延的,给予顺延;

  2、合同未尽事宜,双方根据具体情况结合有关规定友好协商解决;

  3、本合同一式贰份,甲、乙双方各持壹份。

  甲方(公章):XXXXXXXXX 乙方(公章):XXXXXXXXX

  法定代表人(签字):XXXXXXXXX 法定代表人(签字):XXXXXXXXX

  20xx年x月x日20xx年x月x日

监控施工合同15

  签定地点:______市____区电教教仪站签订时间:________________________甲方:__________市___________实验中学乙方:___________教学仪器设备有限公司 依照《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况工程名称:______市______实验中学电子监控系统工程工程地点:______市______实验中学校园内工程范围:详见______市______实验中学监控系统招标文件和投标书工程内容:监控系统布线、设备安装及调试

  二、工程总价:详见附件1(工程价格汇总表)合同金额:人民币贰拾捌万壹仟肆佰玖拾伍元整(____________元)。 注:工程总款中,中标工程总款为____________元,后续附加四画面分割器____________元,为甲、乙方及____区电教教仪站认可,为必须附加项,见工程价格汇总表第9项。本工程在学校监控系统工程招标文件、投标书范围内采用总价包干的形式,一次包干;超出学校监控系统工程招标文件、投标书范围内的项目若学校需要增加,由双方协商定价。

  三、产品质量及安装调试要求

  1.乙方须按附表1要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备,不得以任何理由以次充好,如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意,不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书,合格证,说明书,相关软件等资料。

  2.乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损,若不能达到要求,甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。

  3.在签订合同后,乙方按照甲方要求负责设备安装、调试,要求做到布局合理,布线规范,便于使用及维护,符合国家有关技术标准。

  4.由甲方提供安装场地及电源。

  四、技术标准及质量保证

  (1)布线标准:乙方监控系统布线施工,严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》。

  (2)乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。

  (3)乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品,且包装为原包装。产品进场时提供供货证明,经甲方验收后进行施工。

  (4)乙方对监控布线、设备质保见附件1(工程价格汇总表质保说明)

  五、工程项目建设期限合同签定后____日内进场施工,整个施工工期 30 天。(____________开工,____________以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。)

  六、售后服务

  1.乙方所提供合同内设备,从验收之日起,所有产品及零配件质保期按投标书规定办理。在质保期内,若有产品质量问题,由乙方负责更换或维修。质保期满后,设备维修时,乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的,且质保期限从当时算起。

  2.凡由产品质量问题引起的各类故障,乙方在接到甲方故障报修通知后,在4小时内响应,24小时内解决故障,若在24小时内不能排除故障的,则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课。

  3.在验收合格后的________年内,如乙方接到甲方故障报修通知后4小时内没有响应或24小时内没有排除故障且没有提供不低于原设备标准的'备用产品保证学校的正常行课,则每出现上述情况一次扣除乙方合同总金额的0.1%作为对甲方的赔偿,直到扣完,所造成损失由乙方负责(每次售后服务,均要求有甲乙双方签字的书面记录)。

  4.乙方向甲方培训1-2名设备操作管理人员,要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。

  七、竣工验收及付款方式 项目施工安装、调试完毕,由乙方通知甲方组织验收,并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起,10天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。项目施工安装、调试完毕后,由____区电教站与学校一道组织验收,并签注验收结论。自验收合格之日起____日内支付合同总金额的10%( ____________),使用________年后(即________年内)无质量问题和用户投诉的支付合同总金额的30 %(____________)(此部分资金不计算利息),使用________年后(即________年内)无质量问题和用户投诉的支付合同总金额的60%( ____________)(此部分资金不计算利息),逾期不付按0.1%支付滞纳金。

  八、约定事项

  (1)为确保工期,争取提前竣工,由甲乙双方共同组成工程实施小组。

  (2)合同如需变更,甲、乙双方另行协商确定变更事宜,双方签章生效,并作为本合同的附件。

  (3)招标文件、投标书是本合同的一部分,具有同等法律效力。

  (4)附件1作为本合同要件,乙方必须遵照执行,否则视为违约。

  九、违约责任

  1.乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约,每违约一天,按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金;若违约超过10天,甲方有权解除合同,所造成的损失,由乙方负责。

  2.在乙方履行合同后,甲方保证按时向乙方支付合同款项,如有违约,每违约一天,按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。

  十、本合同按《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国产品质量法》,《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。十

  一、合同执行中,若发生纠纷,由甲乙双方协商解决,若协商不成,提交仲裁委员会解决,直至提交法院审理。十

  二、施工期间出现工伤事故,由施工单位自行负责。十

  三、本合同一式四份,由甲方执二份(存档一份,财务一份),乙方执一份,电教站备案一份。十

  四、未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。十

  五、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字,加盖双方公章后之日生效。货款两清后,合同效力终止。

  甲方:______市_____实验中学

  乙方:_____教学仪器设备有限公司法定

  代表人:_______________ 法定代表人:___________________

  经办人:___________________ 经办人:________

  20xx年x月x日 20xx年x月x日

【监控施工合同】相关文章:

监控施工合同03-03

监控施工合同03-24

监控工程施工合同03-30

监控施工合同范本11-18

监控施工合同(15篇)02-06

监控施工合同14篇01-05

监控工程施工合同10篇03-27

监控工程施工合同15篇02-20

施工施工合同04-12