屋面防水工程施工合同

时间:2022-06-08 17:06:23 施工合同 我要投稿

屋面防水工程施工合同11篇

  随着法律观念的深入人心,越来越多事情需要用到合同,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?以下是小编收集整理的屋面防水工程施工合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

屋面防水工程施工合同11篇

屋面防水工程施工合同1

  发包方:

  承包方:

  根据《中华人民共和国劳动法》及《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定,本着对双方负责的态度,甲乙双方公平、公正、互惠互利的原则,共同拟定本项目合同,并严格认真负责执行。

  内容如下:

  一、发包方式:

  技术指导及包工包料;价格见施工方案报价清单。

  二、发包范围:

  屋面伸缩缝处理,屋面、阴阳角处理及保护层。

  三、工程总造价

  (约34108。00元,大写:叁万肆仟壹佰零捌圆):以现场实际方量为准;

  四、付款方式:

  1、乙方进场施工 个工作日由甲方付给乙方 元材料款。

  2、本工程完工验收合格甲方付乙方工程总款的.92%;

  3、本工程总款项预留8%为此工程质量保证金,一年期满甲方如数拨付给乙方。

  五、工程质量与施工安全

  1、乙方必须按本工程屋面防水维修施工方案,保质保量完成该工程施工;施工时应无条件接受甲方施工代表和质量监督负责人监督,否则造成的返工损失由乙方负责。

  2、乙方在施工中必须做到安全生产,文明施工,并尊重当地群众的民族风情,由此引发的工伤事故及纠纷由乙方负责。

  3、若在工程验收过程中发现质量问题,应由承包方负责返工维修,并承担一切返工维修费用,若因此造成经济损失的,承包方应负责赔偿。

  六、竣工验收:

  乙方完善施工过程中图片或文字资料,及验收清单,归类存档并移交甲方。

  七、双方责任

  1、甲方负责协调项目所在地的一切事项。

  2、甲方保证该项目施工所具备的的水通,电通,路通。

  3、甲方为乙方负责生产生活提供便利,费用由乙方自行承担。

  4、乙方在施工中发现施工方案有变更,需取得甲方同意方可实施。

  5、乙方在施工前必须将编制的技术设计施工方案报甲方备案,并向甲方提供施工大事记,施工记录。

  6、工程施工期间,甲方可以随时派员对工程进度,经费使用进行检查,监督,乙方应按月向甲方报送工程进度和经费使用情况,甲方视其工程完工情况按进度拨款。

  7、工程完工后3个工作日内,乙方应向甲方提交申请验收报告和竣工资料,甲方组织有关部门参加验收,验收合格后移交甲方管理使用。

  八、合同期限:

  年 月 日始—— 年 月 日此。

  九、本工程人为或不可抗拒因素造成的质量问题,乙方概不承担任何责任。如甲方需要乙方继续维修,乙方有权另取费用。

  十、争议与解决

  若甲、乙双方在合同执行中出现争议,应本着对工程实施有利原则协商解决,或到工程所在地仲裁委员会申请仲裁,或通过司法程序解决。

  十一、本合同为尽事宜,双方另行商定。

  十二、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。本协议一式2份,双方各持1份,具有同等效力。

  发 包 人:

  承 包 人:

  年月日:

屋面防水工程施工合同2

  发包人(全称):(以下简称甲方)

  承包人(全称):(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同、

  一、工程概况

  工程名称:工程地点:

  工程内容:旧泵房、水池降标高,旧配电室门房拆除,新做泵房配电室,主楼地下室新做泵房、室外做地沟,后院做门房,及其他零星维修改造工程(包括以上所有工程的土建、电气、安装工程)

  二、工程承包范围

  承包范围:屋面防水工程

  三、合同工期:

  开工日期:竣工日期:

  四、质量标准

  工程质量标准:合格

  五、结算方式

  根据图纸和工程量签证单计算工程量,依据20xx年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算,人工单价的调整执行晋建标字(20xx)89号文件、

  六、付款方式

  竣工后付到95%,质保期(质保期为五年)满后全部付清、

  七、工程保修

  承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工,竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:

  1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

  2、防水工程为年;

  3、装修工程为年;

  4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;

  5、供热与供冷系统为

  6、给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担、双方约定的其他工程质量保修事项:本工程质保金为工程总价的5%,工程保质期满五年后,甲方将质保金返还乙方,在保修期发生的`工程质量维修费由乙方承担、

  七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项、

  八、合同生效

  合同订立时间:20xx年6月日合同订立地点:本合同双方约定签字盖章后生效

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

屋面防水工程施工合同3

  甲方:

  乙方:

  经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。

  一、工程名称地点及材料

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程材料:根据公司工程联系单位通知要求,屋面、室内防水工程采取用B4.0厚施工。

  二、承包方式:乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包安全文明施工、保进度等总包方式。

  三、工程造价:按每平方米元计算。

  四、双方责任:

  1、甲方责任

  (1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

  (2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。

  (3)为乙方施工,提供方便、工人工地住宿等。

  (4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。

  2、乙方责任;

  (1)听候甲方通知,即时将防水材料进场。材料运输、安装乙方自理。

  (2)配合公司整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。

  (3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的.处罚。

  (4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修___XXXX___年。

  五、付款方式:

  2栋楼完成付已完工程量80%,验收合格付工程总造价的85%,审计结算后付总造价的95%,剩余5%为保修金,按国家规定保修期为___XXXX___年,保修期满一次性付清。

  六、其它:

  本通用版合同式二份,各执一份。甲乙双方签字(盖章)交纳定金后生效,具同等法律效力,如有未尽事宜,双方共同协商解决。

  甲方:乙方:

  联系电话:联系电话:

  ___XXXX___年____月____日___XXXX___年____月____日

屋面防水工程施工合同4

  (简称甲方)

  (简称乙方)

  本着友好磋商、互相配合、互恵、互利的原则、甲方同意将办事处屋面防水维修工程承包给乙方施工、为了明确双方的职责、确保无*防水维修工程按质期完成、根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,认真商议应共同遵守,严格履行以下条款:

  一、工程概况:

  1、工程地点:文三西路2号古荡街道办事处

  2、工程名称:屋面防水维修工程

  3、工程内容:进行平台平改坡和铺设SBS防水卷材

  4、承包方式:包工、包料

  5、承包价格:28200元

  二、乙方职责:

  1、本工程开工之日起,听从甲方安排、服从甲方指挥,不允许穿拖鞋、不允许喝酒上高空作业,要带安全帽,屋面防水维修工程要在甲方规定的时间完成

  2、在屋面防水维修过程中,乙方要严格遵守文明安全规章制度,如有违反安全规章制度所造成的安全事故,由乙方自己承担

  3、质量保证,乙方所施工的.屋面防水维修工程,在一年之内发现渗漏,乙方无条件免费保修(如自然灾害、人为破坏不在保修之列)

  三、甲方职责:

  1、甲方免费为乙方提供三通:路通、水通、电通

  2、协助乙方搞好安全设施,配合乙方进行施工,确保补漏工程顺利进行

  四、付款方法:

  屋面防水维修工程开工后,甲方应支付工人生活费40%、待屋面防水维修工程完工后,通过关水48小时测试不漏水,甲方应在五天之内一次性付清工程款(不包括任何税金)

  五、法律责任:

  1、合同签订之日起,任何一方不得擅自终止合同,违者按总造价的10%赔偿给对方作为违约金

  2、合同依法成立,具有法律约束力,合同发生纠纷时,甲乙双方应本着实事求是的精神,及时协商解决,如协商不成,任何一方可以向管理机关申请调解和仲裁,及向*提起诉讼

  3、本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决,以上条款望双方共同遵守,此合同一式两份,甲乙双方各执一份,由甲乙双方签字盖章生效、

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

屋面防水工程施工合同5

  甲方:___________

  乙方:___________

  甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程需要进行维修,经双方协商,由乙方负责承包施工,并签订协议如下:

  一、工程承包形式

  由乙方负责包工包料

  二、工程价格:

  屋面维修工程在包工包料的情况下,以每平方米43元的价格完成后以实际维修面积进行结算。

  三、施工材料及工程质量要求

  屋面工程所需维修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需严格按照施工规范进行施工,所有的交接缝全部按长边8c,短边10c进行压缝。

  四、施工中的安全责任

  乙方需加强对其施工人员的施工安全防范教育,严格采取各种安全措施,如乙方措施不力,发生人身、财产安全事故,其一切责任和后果均由乙方负责。

  五、付款方式

  工程完工后,甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的`工程款待屋面经过两次大雨后,经双方确认无任何渗漏再行支付45%,剩余5%等________年后全部付清。

  六、工程保修期限

  屋面防水保修期限为________年,(从该屋面竣工之日计算)________年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象,乙方无条件按合同书要求的时间负责维修,其工时费、材料费等全部由乙方负责,如漏水甲方通知需要维修乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不承担任何费用。

  七、本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴纳。

  八、开工日期

  自________年____月____日起至本月____日止。

  九、本协议一式叁份,甲乙双方各持一份,报有关部门一份。

  甲方:___________有限公司

  代表人:___________

  乙方:___________

  ________年____月____日

屋面防水工程施工合同6

  (简称甲方)

  (简称乙方)

  本着友好磋商、互相配合、互恵、互利的原则、甲方同意将办事处屋面防水维修工程承包给乙方施工、为了明确双方的职责、确保无密码防水维修工程按质期完成、根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,认真商议应共同遵守,严格履行以下条款:

  一、工程概况:

  1、工程地点:文三西路2号古荡街道办事处

  2、工程名称:屋面防水维修工程

  3、工程内容:进行平台平改坡和铺设SBS防水卷材

  4、承包方式:包工、包料

  5、承包价格:28200元

  二、乙方职责:

  1、本工程开工之日起,听从甲方安排、服从甲方指挥,不允许穿拖鞋、不允许喝酒上高空作业,要带安全帽,屋面防水维修工程要在甲方规定的时间完成

  2、在屋面防水维修过程中,乙方要严格遵守文明安全规章制度,如有违反安全规章制度所造成的`安全事故,由乙方自己承担

  3、质量保证,乙方所施工的屋面防水维修工程,在一年之内发现渗漏,乙方无条件免费保修(如自然灾害、人为破坏不在保修之列)

  三、甲方职责:

  1、甲方免费为乙方提供三通:路通、水通、电通

  2、协助乙方搞好安全设施,配合乙方进行施工,确保补漏工程顺利进行

  四、付款方法:

  屋面防水维修工程开工后,甲方应支付工人生活费40%、待屋面防水维修工程完工后,通过关水48小时测试不漏水,甲方应在五天之内一次性付清工程款(不包括任何税金)

  五、法律责任:

  1、合同签订之日起,任何一方不得擅自终止合同,违者按总造价的10%赔偿给对方作为违约金

  2、合同依法成立,具有法律约束力,合同发生纠纷时,甲乙双方应本着实事求是的精神,及时协商解决,如协商不成,任何一方可以向管理机关申请调解和仲裁,及向人民法院提起诉讼

  3、本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决,以上条款望双方共同遵守,此合同一式两份,甲乙双方各执一份,由甲乙双方签字盖章生效、

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

屋面防水工程施工合同7

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 工程中的屋面防水施工工程事宜协商一致,订立本合同。

  第一条、工程概况及承包内容

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程承包内容:屋面防水施工工程

  屋面防水采用改性沥清SBS防水材料(3mm厚),面积 ㎡。

  第二条、施工工期

  乙方在接到甲方通知后2日内开工, 个工作日内完成乙方所承包的屋面防水施工工程。

  第三条、承包方式

  乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等承包方式。为满足施工所需的所有施工机械工具均由乙方自带、自备费用乙方自理。

  第四条、工程造价

  屋面SBS防水每平米 元;(含税金)

  总价款 整(工程量按实结算)。

  第五条、材料规格及质量标准

  5.1 材料规格:(本工程屋面防水等级为Ⅱ级)屋面防水采用SBS防水卷材,厚3mm。

  5.2 材料质量标准:所用防水材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求,材料进场后,应抽样复验,并提出复验报告,进场材料如何,是否合格,标准低于样品材料一律不准进场。

  5.3 施工质量标准:防水施工必须具有二级以上防水施工的资质,作业人员应当持有当地建设行政主管部门颁发的.上岗证。

  ①基层必须干燥,含水率要求在8%以内。

  ②基层表面要干净,要求用吹风机清除灰尘、杂物,然后刷冷底子油一道,要求涂刷均匀干燥8小时以上方可铺沾卷材。

  ③复杂部位处理,阴阳角部位应做成八字形,女儿墙,管根、烟筒、排气孔、落水口及伸缩缝等转角部位均应做附加层,一般宽为30cm,搭接为8—10cm。

  ④上下层卷材不得相互垂直铺贴,上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。

  ⑤天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐,塞入预留凹槽内,用金属压条钉压固定,最大钉距不应大于900mm,并用密封材料嵌填封严。

  ⑥卷材遇墙、壁、管、设备基础等需要上翻时,上翻高度不小于土建完成面以上25cm。

  ⑦防水施工完成,应进行淋水或蓄水试验,蓄水时间不小于48小时。

  ⑧乙方应确保各项防水工程施工达到优良标准,严格按照国家规范(GB50345-20xx)、设计图纸和西安有关标准及甲方要求施工。

  第六条、安全生产文明施工

  1、安全生产:乙方在施工中应自觉接受甲方和监理单位的管理和指导,无条件配合建设主管部门的各项检查、验收。按要求配备和安装安全设施、服装和用品。严格依照《陕西省建设工程安全生产管理条例》和国家各项安全生产法律、法规规定组织生产,对违反各项规定和操作规程造成的所有后果均由乙方负责,并承担由此给甲方造成的经济损失。

  2、文明施工:乙方在施工中应严格按照建筑施工各项安全文明措施实施,乙方现场施工人员的所有劳保用品、服装均由乙方自购、自用,并无条件满足需要,达到甲方和监理单位的验收。积极落实甲方和监理单位制定的各项安全文明施工措施,对不认真履行的,甲方有权进行批评、罚款、直至清退出场。乙方人员无论什么情况都不得在甲方工地、办公场所,市政府部门及社会聚众闹事。

  第七条、工程验收

  进场材料需总承包、监理、甲方及质检部门检验合格后方可进场施工,施工完成验收按《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-20xx)和合同规定验收。

  第八条、违约责任

  8.1如乙方未能按甲方要求时间完成合同工程,则由乙方向甲方按每延期一天支付该工程价款的1%作为违约金。甲方有权据此提出解除合同并由乙方承担由此产生的一切损失。

  8.2工程质量标准或检测不符合要求的,则甲方有权责令乙方在3日内整改,因整改造成的工程延期,乙方应向甲方按每延期一天支付该工程价款的5%作为违约金。

  8.3因乙方原因终止合同时,乙方应向甲方支付合同价款20%的违约金。

  第九条、付款方式

  本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,工程完成30%支付合同价款的10%,完成至60%支付合同价款的30%,工程全部完成支付合同价款的70%,验收合格后支付合同价款的95%,余款5%待工程保修期满后付清,保修期为 年 。

  第十条、其他约定

  10.1本合同的签定地点为 西安市 。

  10.2在履行协议过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成的,双方当事人由西安市仲裁委员会仲裁,也可向西安市人民法院提起诉讼。

  10.3本合同一式 肆 份,甲乙双方各执 贰 份。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  负责人: 电话:

  负责人: 电话:

  年 月日 年月 日

屋面防水工程施工合同8

  甲方:

  乙方:

  为了防止公司综合楼漏水依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商,就甲方决定委托乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议,内容如下。

  第一条:工程概况

  1。工程地址:湖北随县开发区

  2。工程项目:公司综合楼楼面·厕所地面防水。

  3。施工内容:甲方要求乙方,防止楼顶。厕所地面漏水,漏雨的目的'。

  4。承包方式:包工不包料、包工期、包质量、包安全。

  第二条:工程价格:

  1。屋面SBS每平米8元(含燃气)

  2。厕所丙纶布每平米 元

  第三条:质量要求

  1。施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应协商解决。

  2。。工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外,还应当达到甲方要求的质量标准:施工后,楼顶整体平面平整,无鼓包,接口牢固,密封好,排水口流水通畅,室内外各处无任何漏水痕迹。

  第四条:工程工期

  1。 工程时间:自20xx年10月26日开工,至20xx年10月30日竣工。

  2。 如果因乙方原因而延迟完工,每日罚款500元。

  第五条:付款方式

  1。工程完工后付工程款70%,甲方保留5%工程款作为工程维修押金,

  2。工程保修期三年,在工程交工后三年内,工程质量出现任何问题,均由乙方无偿修理,保修期满后由甲方将工程款的5%(工程维修押金)拨付乙方。

  第六条:施工安全:

  乙方必须保持施工现场整洁,并遵守甲方公司安全管理的有关规定,对 施工人员人为造成的不安全后果负全责。2。施工结束后,由公司派人对施工布局、施工质量进行验收,凡是没有达 到要求的不符合标准的地方,重新施工,返工全部费用由乙方自行承担。

  第五条:合同生效 :本合同双方盖章、签字后生效。。本合同一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力 。

  甲方:

  乙方:

  年月日:

屋面防水工程施工合同9

  甲方:

  乙方:

  为了防止公司综合楼漏水依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商,就甲方决定委托乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议,内容如下。

  第一条:工程概况

  1.工程地址:湖北____县____区

  2.工程项目:公司综合楼楼面厕所地面防水。

  3.施工内容:甲方要求乙方,防止楼顶.厕所地面漏水,漏雨的目的。

  4.承包方式:包工不包料、包工期、包质量、包安全。

  第二条:工程价格:

  1.屋面B每平米8元(含燃气)

  2.厕所丙纶布每平米 元

  第三条:质量要求

  1.施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应协商解决。

  2..工程质量除符合国家或行业的.质量检验评定标准外,还应当达到甲方要求的质量标准:施工后,楼顶整体平面平整,无鼓包,接口牢固,密封好,排水口流水通畅,室内外各处无任何漏水痕迹。

  第四条:工程工期

  1. 工程时间:自________年____月____日开工,至________年____月____日竣工。

  2. 如果因乙方原因而延迟完工,每日罚款500元。

  条:付款方式

  1.工程完工后付工程款70%, 甲方保留5%工程款作为工程维修押金,

  2.工程保修期________年,在工程交工后________年内,工程质量出现任何问题,均由乙方无偿修理,保修期满后由甲方将工程款的5%(工程维修押金)拨付乙方。

  第六条:施工安全:

  乙方必须保持施工现场整洁,并遵守甲方公司安全管理的有关规定,对 施工人员人为造成的不安全后果负全责。

  2.施工结束后,由公司派人对施工布局、施工质量进行验收,凡是没有达 到要求的不符合标准的地方,重新施工,返工全部费用由乙方自行承担。

  第七条:合同生效 :本合同双方盖章、签字后生效。.本合同一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力 .

  甲方:

  乙方:

  ________年____月____日

屋面防水工程施工合同10

  发包人(全称):__________________(以下简称甲方)

  承包人(全称):__________________(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:__________________工程地点:__________________

  工程内容:旧泵房、水池降标高,旧配电室门房拆除,新做泵房配电室,主楼地下室新做泵房、室外做地沟,后院做门房,及其他零星维修改造工程(包括以上所有工程的土建、电气、安装工程)

  二、工程承包范围

  承包范围:屋面防水工程

  三、合同工期:

  开工日期:__________________竣工日期:__________________

  四、质量标准

  工程质量标准:合格

  五、结算方式

  根据图纸和工程量签证单计算工程量,依据__________________年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算,人工单价的调整执行晋建标字(__________________)89号文件。

  六、付款方式

  竣工后付到95%,质保期(质保期为五年)满后全部付清。

  七、工程保修

  承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工,竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:

  1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

  2.防水工程为年;

  3.装修工程为年;

  4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;

  5.供热与供冷系统为

  6.给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。双方约定的'其他工程质量保修事项:本工程质保金为工程总价的5%,工程保质期满五年后,甲方将质保金返还乙方,在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担。

  七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  八、合同生效

  合同订立时间:__________________年6月日合同订立地点:本合同双方约定签字盖章后生效

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

屋面防水工程施工合同11

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就漏水修补承包给乙方修补一事,达成如下协议:

  一、费用及付款方式:

  甲方委托乙方修补,乙方以包干价的形式承包,包干费用元,大写,待乙方修补完工后,由甲方委派工作人员验收合格为准。付款方式:。

  二、施工责任:

  乙方自行负责工程所需材料费(注:主材为防水材料)和人工费和运输费及转运费,并全权负责施工现场工作人员的施工安全,保证在施工期间不影响小区业主的正常生活秩序,并承担违规施工所产生的一切民事法律责任。

  三、工期及保质期:

  自本合同签订之日起____日内,乙方需安排施工人员进场施工,工程施工期限为日。修补完工后在质保期以内有任何质量问题均由乙方负责修补,并承担因质量问题而产生的各种费用,质保期为年。

  四、人员管理:

  乙方人员必须遵守甲方小区内的`规章制度,服从甲方管理人员的安排,无条件配合甲方对小区进行管理,乙方人员不得损坏小区内公共设施设备,若有损害则须按市场价照价赔偿给甲方;

  五、施工垃圾:

  施工过程中所产生的施工垃圾,均由乙方负责清理,并堆放在甲方指定的堆放点,乙方在施工完工后负责清理运走。

  六、违约责任:

  甲乙双方中若有一方违反上述约定则视其违约,违约方将向守约方支付元的违约金,并赔偿因违约造成的一切经济损失。

  七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,甲乙双方签字盖章后生效,均具有同等法律效力。

  甲方(盖章):

  乙方(盖章):

  甲方代表:

  甲方代表:

  联系电话:

  联系电话:

  住址:

  签字日期:________年____月____日

【屋面防水工程施工合同】相关文章:

屋面防水工程施工合同01-31

屋面防水工程施工合同13篇11-18

屋面防水工程施工合同14篇01-16

屋面防水施工合同12-26

屋面防水施工合同10-26

屋面防水施工合同15篇03-13

屋面防水施工合同(15篇)03-05

屋面防水施工合同15篇12-24

屋面防水施工合同(汇编15篇)04-07