安装施工简单合同

时间:2022-11-15 13:19:13 施工合同 我要投稿
  • 相关推荐

安装施工简单合同

  在当今不断发展的世界,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么合同书的格式,你掌握了吗?以下是小编收集整理的安装施工简单合同,欢迎大家分享。

安装施工简单合同

安装施工简单合同1

  甲方:

  乙方:

  甲方因生产经营需要委托乙方承包空调器的安装、维修;经双方友好协商,自愿达成以下承包协议:

  一,承包期限及区域:

  承包期限:自 年 月 日起至 年 月 日止。 承包区域:甲方委托乙方承包 区域的空调安装和维修任务。

  质保金:在每次结算单据时扣除20%作为维修质量保证金。如无返修等情况发生时,满一年后一次性支付给乙方。

  二,承包结算金额及周期:

  保内维修:按厂家结算标准的60%结算。 保外维修:由乙方按甲方及厂家标准向用户收费。

  结算周期:因实际结算流程需要。结算周期为2个月。如:1月25号之前提交的单据,结算(付费)时间为4月5号之前一次性 支付给乙方(扣除维修质保金后的所有费用)。 注:如乙方已经结算的单据里的`空调出现:

  1,加氟维修一年内再次加氟(包括补焊加氟)的,不再结算费用。

  2,三个月内的返修,不再结算费用。

  三,甲方的责任和义务:

  1,甲方每天21点左右将次日的用户报修信息通过QQ形式发送至乙方。并需双方确认。

  2,甲方每月需按合同内规定的结算时间里将费用 结算给乙方。

  3,甲方需按工作性质指定管理人员,并提供对应的联系电话,便于双方工作的衔接。

  4,甲方负责乙方维修配件申请的实际情况给予发放。

  5,甲方需制定作业规范及标准,以书面形式传达给乙方。

  6,甲方提供各单据填写东西,并指导乙方填写。

  7,甲方提供相关收费标准。

  四,乙方的责任和义务:

  1,乙方应向甲方提供营业执照、法人身份证、税务登记证和组织机构代码以及空调器安装工、维修工相关职业证件。

  2,乙方需要向甲方承诺旺季时期每天维修台,乙方在旺季期间无实际维修能力的,甲方改派其它人员或网点,并对乙方 200元/台的罚款。

  3,乙方需对所有服务人员统一管理,按行业要求准时完成每张派单,否则愿意接受甲方及厂家制订的考核标准。

  4,乙方需为每个安装、服务人员缴纳相关保险金,产生安全事故,人事纠纷均与甲方无关。

  5,乙方按甲方要求在每天21点左右接收甲方派工,并安排到次日的维修任务中去,不得以任何理由拒派或漏派情况发生。

  6,乙方必须安排专人与甲方进行派工对接并互留联络方式,以便沟通。

  7,乙方在一年内出现故障均由乙方负责上门维修,否则按拒单处理。

  8,乙方误判两次及以上时,按100元/台支付甲方,此单将由甲方另派人员上门处理。

  9,乙方必须按时提交单据给甲方,提交周期为3天一次(且维修时间也是必须是该周期以内的),过期单据不再接收,按乙方放 弃结算费用处理。

  10,乙方每天及时将维修情况反馈给甲方。不得超过当天21点。

  11,乙方应遵纪守法,对自己的经营负有全部法律责任。

  12,乙方不得以任何形式将甲方承包给乙方的派工业务转包给任何第三方,否则视乙方违约,按违约责任第一条处理。

  13,由于乙方维修不当导致的退换机,由乙方负责处理,并达到用户满意为止。

  五,违约责任

  1,如其中一方发生违约,另一方有权要求违约方支付20000元违约金。

  2,因甲方业务原因,乙方不得在4-9期间提出解除协议,否则,按乙方违约处理。需支付相关违约金给甲方。

  3,乙方应承担其故意或过失行为导致的所有纠纷、损失、债务等费用,并负责赔偿甲方因此蒙受的经济损失。

  4,甲乙双方发生纠纷时,首先协商解决。协商未果时,任何一方有权提起法律诉讼。不得以任何理由唆使他人等前来与甲方纠缠, 否则唆使一方将承担全部法律责任。并支付相关违约金给甲方。

  六,合同的解除与终止

  1,合同期满自行终止。至此,乙方不得以任何形式借甲方名义开展任何业务。否则,甲方将追究乙方相关法律责任。

  2,除合同内约定的4至9月以外的双方协商解除或终止合同的,在协商达成一致时,方可解除本合同。

  3,因其中一方违反合同约定条款时导致的合同终止,同样有效。后续责任将依据本合同约定内容处理,待纠纷处理完毕并经双方 签字确定后,本合同方才全面终止。

  七,配件管理方式见附件,具有同等法律效力。

  八,本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  九,本合同经双方签字后,立即生效。

  甲方:

  代表:

  手机:电话:传真:

  签定日期:

  乙方:代表:手机:电话:传真: 签定地点:

安装施工简单合同2

  甲方:_____________________

  乙方:_____________________

  依照《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本监控工程施工事项协商一致,订立本合同:

  一、工程概况

  工程名称:_____________________小区

  工程范围:监控系统设备安装

  工程内容:监控系统布线、设备安装及调试

  二、工程总价:

  合同金额:_____________________元(大写:_____________________元整)

  本工程在小区监控系统工程采用总价包干的形式,一次包干;超出小区监控系统工程范围内的项目若小区需要增加,由双方协商定价。

  三、产品质量及安装调试要求:

  1、乙方须按要求向甲方提供符合约定的产品质量标准的正品设备,不得以任何理由以次充好,未经甲方同意,不得随意更改方案

  2、在签订合同后,乙方按照甲方要求负责设备安装、调试,要求做到布局合理,布线规范,便于使用及维护,符合国家有关技术标准。

  3、由甲方协助提供安装场地及电源。

  四、工程项目建设期限:

  合同签定后3日内进场施工,整个施工工期3天。(20xx年2月xx日开工,20xx年x月xx日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。)

  五、售后服务:

  1、乙方所提供合同内设备,从竣工正常使用之日起,所有产品及零配件均为一年的.保修。在质保期内,若有产品质量问题,由乙方负责免费更换或维修、人为因素或不可抗力的因素不在保修范围。

  2、在保修期间上门维修设备时甲方应积极给予配合、尽可能在短时间内维修完毕。

  3、乙方向甲方免费培训1—2名设备操作管理人员,要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。

  六、竣工及付款方式:

  自合同签定起2日内支付合同总金额的30%(¥___________________元整),工程竣工正常使用后将工程剩余款项70%(¥___________________元整)(此部分资金不计算利息),逾期不付按0、1%支付滞纳金、项目施工安装、调试完毕后由乙方通知甲方设备安装完毕,并提供相应的技术资料。项目施工安装、调试完毕后,并签注验收结论。

  七、约定事项:

  1、为确保工期,争取提前竣工,甲方应积极配合乙方。

  2、合同如需变更,甲、乙双方另行协商确定变更事宜,双方签章生效,并作为本合同的附件。

  3、附件1作为本合同要件,乙方必须遵照执行,否则视为违约。

  八、违约责任:

  1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约,每违约一天,按合同总金额的0、1%向甲方支付违约金;若违约超过20天,甲方有权解除合同,所造成的损失,由乙方负责。

  2、在乙方履行合同后,甲方保证按时向乙方支付合同款项,如有违约,每违约一天,按合同总金额的0、1%向乙方支付违约金。

  九、其他:

  1、本合同按《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国产品质量法》,《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。

  2、施工期间出现工伤事故,由施工单位自行负责。

  3、本合同一式两份,由甲方执一份

  4、未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。

  5、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字,加盖双方公章后之日生效。

  甲方:___________________

  乙方:___________________

  _______年____月_____日

安装施工简单合同3

  依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:

  一、工程概况及承包方式

  1、工程名称:

  2、工程地点:商丘市开发区

  3、工程承包方式:包工、包料

  二、工程安装内容:庭院管网及楼梯间的暖气管道安装。 承包价:元。

  三、工程期限:XX年X月X日至XX年X月X日。

  四、质量要求:按国家建设部行业标准规定,及省、市建委规定的标准执行,工程结束后由工程部及公司主管领导验收。工程竣工后如出现质量问题,属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为一个采暖期,终身维修。

  五、付款方式:自合同签订之日起,甲方三日内预付乙方工程款的40%,庭院管网铺设完后再付40%,工程验收合格后,留2%质量保证金,剩余工程款一次付清。

  六、双方责任:

  1、甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。

  2、乙方:向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

  七、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议:

  1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。

  2、本工程报价外的工程或工程项目的`材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效)。

  3、乙方必须安全施工,并有专人负责指挥。

  4、如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

  5、其它未尽事宜由双方协商解决。

  6、合同一式四份,双方签字生效,各持贰份,并具有同等法律效力。

  甲方代表: 乙方代表:

  年 月 日

安装施工简单合同4

  发包人全称:(以下简称:甲方)

  承包人全称:(以下简称:乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规和规章,遵循平等、自愿、公平的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况:

  工程名称:

  工程地点:

  施工现场条件:以现场实际情况为准;

  施工部位:本合同约定乙方施工部位为:中所有的水电安装工程包含的全部内容。

  二、工程承包方式、承包范围及承包内容:

  1、承包方式:本工程乙方包工不包料,乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

  2、承包范围:包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体;零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔;室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

  3、承包内容:包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内排水、弱电的全部安装工程,电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋。具体如下:

  A、给排水部分:给水部分:接口、起至所有用水末端的`给水工程安装及系统试压。排水部分:自室内排水起端至现场排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水实验。

  B、电气部分:从现场低压配电柜至所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的`线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工:施工图中从现场低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位,穿好铁丝,消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

  三、双方责任:

  1、甲方负责提供施工图纸一套,协调施工用电。

  2、乙方负责按时按质按量完成安装工程程序及调试。

  3、承包施工过程中,乙方不能以人工、材料价格上涨或其它原因为借口不进场施工。乙方若出现不正常施工、有意莫工、拖延工期的情况,甲方有权安排其它施工队进场施工,人工费从乙方扣除。

  4、工完场地清。

  四、工程费计算方式:

  按工程施工图纸建筑面积每平方米( )元计算。如乙方延工期按每平方米( )元计算。如再延期超30天按照每平方米( )元计算。

  注:如由甲方材料供应不上的,与乙方无关。

  五、付款方式:乙方组织人员进场施工后,甲方要每月按预计工程总价的8%支付给乙方。完工检测合格后,一周内支付工程总价87%给乙方。扣5%工程款作为保修期的质量保证金。一年后没有质量问题,一周内无息一次性支付给乙方。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

安装施工简单合同5

  甲方:____________

  乙方:____________

  甲方通过考察和协商将____花园监控系统、停车场管理系统的设计安装工程委托乙方实施。依据《经济合同法》的有关规定,经双方充分协商,达成如下合同条款,共同遵照执行。

  一、项目名称及系统配置

  _____花园监控系统、停车场管理系统设计安装。内容包括方案的规划设计,设备的订制采购,管线铺设,器材设备安装调试及售后服务。监控系统由__台__路硬盘录像机、__台显示器、__台监视器、__台球形云台一体机、__台红外半球一体机、__台黑白枪机、__台视频矩阵和一套操作台及相关线路、附件等组成(型号、配置见报价表)。

  二、工程造价

  1、工程总造价共计人民币______________元。(大写人民币:____________圆整)。

  2、工程包括:

  规划、设计、器材、安装、调试。

  3、施工过程中,如有变更需要,则按双方认可的'变更通知单增减工程造价。

  三、施工期限:

  该项目施工工期视现场实际情况甲乙双方约定。

  四、材料供应:

  经甲方指定或认可,由乙方自行采购,并在使用前向甲方报验,验收合格后方可使用。

  五、质量标准:

  按照国家相关标准及双方约定的要求执行。

  六、工程保修:

  乙方负责保修,保修期为两年(自安装调试完毕后并通过验收之日起),保修期内,零部件及维修费用由乙方承担(但人为破坏不在此列)。保修期满后可另行签订保修服务合同。

  七、付款办法:

  1、合同签订后,甲方预付总造价30%的材料款,乙方自收到材料款之日起开始计算工期。

  2、一期工程安装调试完毕并通过阶段验收后,甲方付总造价40%的进度款,二期工程安装调试完毕并通过验收后,甲方付总造价25%的进度款,余5%的质保金待保修期满后一次付清。

  八、双方责任

  1、乙方施工用电由甲方负责解决至施工现场。

  2、甲方负责指定现场安装的具体位置。

  3、甲方负责在施工过程中与有关单位和部门的协调工作。

  4、甲方负责施工安装调试完成后及时组织验收工作。

  5、乙方应按照甲方要求进行设计、规划,其设计方案需充分考虑小区现有线路与系统,避免其与现有线路和系统发生冲突,设计方案需经甲方签字认可后方能施工。

  6、乙方应遵守文明施工原则,进入现场必须自觉遵守甲方的各项规章制度。

  7、乙方负责施工过程中自身人员和设备的安全保护工作,施工中乙方发生任何人身伤亡事故,均由乙方自负,甲方不承担任何责任。

  8、乙方负责安装后现场的清理工作。

  9、乙方负责交工后系统的操作培训工作。

  九、其它

  1、本合同未尽事宜,由双方友好协商解决。协商解决不成,向________人民法院提起诉讼。

  2、本合同一式五份,甲方四份,乙方一份。

  3、本合同自签约之日起生效,双方责任及义务履行完毕后自行解除。

  甲方:(盖章)负责人:____________

  乙方:(盖章)负责人:____________

  ______年___月___日

安装施工简单合同6

  按照《中华人民共和国经济合同法》及有关法律规定,结合本工程具体情况,双方本着互惠互利的原则,经友好协商,达成如下协议:

  甲方:

  乙方:

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程承包形式:包工不包料,包质量,包安全,包工期,包保养。

  4、工程承包内容:铝合金工程安装.

  二、工程计量计价

  1、工程计量:结算以施工铝窗的完成面积x单价。

  2、工程计价:单玻29元/㎡中空玻璃32元/㎡.

  三、工程质量:

  1、外框安装要求,正,侧面偏差垂直度不大于3MM;;外框的水平度不大于2MM;标高于设计要求偏差不大于5MM;正,侧面中心线于设计要求偏差不大于3MM,门窗框的对角线长度误差不大于2mm.安装码连接四角的距离不大于200mm.其余中间的固定码不大于450mm,方可安装。

  2、乙方在工程完工后,必须对自己所分包的工程项目进行自检,并确定达到合同要求的质量,方可通知甲方及施工员进行同步工程验收。

  四、工程进度及工程进度款支付:

  1、工程进度:

  A、乙方根据甲方施工进度计划要求,及时调整人力,确保进度要求。

  2、工程进度款:

  A、外框安装完分区分段验收合格付40%。

  B、工程安装完分区分段验收合格付40%。

  C、总工程验收合格付15%,扣留5%作保修金。

  D、保修期2年,保修第一年没安装质量问题并按要求完成保修,满一年后付50%的'保修金,如有质量问题发生,费用按责任分摊,扣乙方的承担部分后支付;保修期满,无质量问题,付清工程款。

  五、甲方的责任及义务:

  A、及时把需要安装的配件和构件运到工地,并负责一切签证手续。

  B、协调施工员管理,使乙方顺利施工。

  C、及时组织技术交底,并组织施工员同步验收。

  D、由于甲方造成乙方的失误,甲方按合理需求补偿乙方费用。

  六、乙方的责任及义务:

  A、服从甲方和施工员指挥,做到严格遵守一切操作规程,文明施工。

  B、及时确保工期完工,达到质量要求。

  C、严格按图纸施工,因自身的因素而造成的返工失误自行负责。

  D、乙方在安装过程中,浪费玻璃材料应控制在8‰,超出部分应从安装费中扣除。

  七、工伤事故:

  A、工伤事故在5000元部分,乙方自行负责;超5000元部分,甲乙两方各承担50%。

  八、因自然灾害,土建,施工员等不可抗拒因素而造成乙方失误或停工,甲方根据合理需要进行补偿乙方。

  九、违约责任:

  A、甲方未按期支付工程款,按规定赔偿乙方外,工期顺利进行。

  B、乙方未按甲方指定施工,使工期延误,乙方赔偿甲方因此受到业主的处罚。

  C、乙方未按甲方指定施工,造成返工浪费材料,乙方负责因此造成的赔偿。

  十、双方在施工过程中造成的纠纷,不能达成共识,交由法律部门作仲裁处理。

  十一、其它事项:

  A.未尽事项,应友好协商。

  B.乙方找人上岗必备三证:身份证,居住证,工作证;一卡:平安卡.

  C.本合同经双方签字盖章后生效,工程款全部付清一个月内自行失效。

  D.本合同一式二份,甲乙两方各执一份。

  十二、其他条款:

  1.乙方承诺:

  A.乙方不得宴请甲方及监理人员。

  B.乙方不得以任何形式行贿甲方或监理人员。

  C.如违反上面承诺,乙方同意甲方将工程总款10%的工程款不予结算。

  D.乙方不得拖欠工人工资,必须在完工后一个月内支付工人工资。

  E.如拖欠工人工资引起工人劳资纠纷影响到甲方声誉的,工资结算价按80%结算。

  2.本合同签订后,甲.乙双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充内容。

  甲方代表签字:身份证号码:

  电话号码:甲方盖章:

  乙方代表签字:身份证号码:

  电话号码:乙方盖章:

  见证人签字:

  签字日期:_____年___月___日

安装施工简单合同7

  甲方:

  乙方:

  兹由甲方需要安装磨粉设备,经甲乙双方协商达成以下协议:

  一、此安装工程包括基础工程、设备吊装、设备安装、直至可以调试运转。

  二、工程总费用为贰拾叁万人民币(其中基础工程5.5万元,设备吊装2万元,设备安装15.5万元)。

  三、付款方式:施工人员进场付伍万元人民币,主机吊装就位后付拾万元,余款待施工结束并经验收合格后扣除5%质保金后一次性付清。

  四、施工过程中乙方应按相关规范操作施工,所有安全责任由乙方承担,与甲方无关。

  五、施工过程中严格按图施工,否则造成损失由乙方承担。

  六、自开工之日起45个太阳日完工。

  七、未尽事宜,另行商议解决。

  八、此合同一式两份,双方各执一份,若有违约需付对方伍万元违约金。

  以上合同经双方签字(盖章)后生效,双方不得违约。

  甲方:乙方:

  _____年___月___日

安装施工简单合同8

  于_________年_________月_________日,_________(简称甲方)与_________(简称乙方),签订安装_________的项目合同。

  1、安装工程名称:_________。

  2、工程地点:甲方_________港口。

  3、工程范围:本合同所附图纸及估价单。

  4、完工期限:本安装工程将配合甲方_________在甲方港口建造工程完工后_________天内,完成安装工程,其中包括_________试验运行。

  5、安装工程总价格:_________美元整。

  6、安装工程付款进度:

  第一期:甲方在本合同开始实施时,付给乙方工程总价15%,即_________美元整。

  第二期:甲方在_________港口造船工程开始时,付给乙方工程总价15%,即_________美元整;

  第三期:在安装管路时,甲方付给乙方工程总价的10%,即_________美元整。

  第四期:在主机的主要设备运抵工地时,甲方付给乙方工程总价的40%,即_________美元整;

  第五期:在安装工程完毕时,甲方付给乙方工程总价的10%,即_________美元整;

  第六期:在工程验收合格后,甲方付给乙方工程总价余额的10%,即_________美元整。

  7、违约罚款:因乙方原因未准时完工时,应由乙方负责,应付违约罚款,每天按总价的1%计算,即_________美元整。

  8、增加或减少工程:若甲方需修改、增加或减少其工程计划时,总价之增减,应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量,双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置,甲方在验收后,应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费,予以支付。

  9、监督进度:甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工,不得以任何借口置之不理。

  10、工程停工:若甲方通知乙方将工程停止,其原因又并非是乙方的责任,乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用。在已交款中增付或扣除。

  11、工程监护:在工程开始后,但在完工移交前,已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等,均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外,乙方应对保管中的一切,负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸,乙方应详列损害实情,向甲方提出恢复原状的'价格及日期。以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工,按合同第10条规定结束。

  12、工程保险:除天灾或因甲方使用不当的原因外,乙方应在甲方验收后保证工程质量良好_________年。

  13、附加条款:在工程进行中,若因乙方的过错,使甲方或其他人员受到伤害,乙方应负责赔偿。但如果伤害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成,则应由甲方完全负责。

  14、附件:本合同附件应视为本合同的一部分,与其他条款有同等效力。

  附件包括:(1)图样;(2)估价单。

  15、合同形式:本合同一式两份,甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

  16、附加条款:主机的保养——乙方应在甲方验收后,提供免费及定期对_________保养服务一年,每_________个月派员一次维护正常运行。

  本合同按双方所签日期生效。

  甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  签订地点:_________签订地点:_________

安装施工简单合同9

  甲方:

  代表:

  乙方:

  代表:

  根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规明文规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方维修空调事宜,甲、乙双方达成如下协议:

  一、乙方负责维修甲方工厂台xx。

  二、乙方的维修内容为:

  1、清洗空调;

  2、添加制冷添加剂;

  3、检测空调安全性能;

  4、保障空调正常工作的`其他维护内容。

  三、乙方保证于 年 月 日前将空调交付甲方使用,并自交付之日起3年内,空调再次发生故障时,乙方应及时免费保修。

  四、乙方必须保证空调拆卸后的完好无损,承担维修期间保管拆卸空调的盗失责任,保证维护后的安装固定。

  五、未经甲方同意不得擅自将维修工作转包给第三方,也不得擅自更换不需要更换的空调零部件。确需更换,应通知甲方,并保证更换零部件与原装部件的一致或与整机功能性能的匹配。

  六、甲方验收空调合格后,一次性支付乙方空调所有费用元整。

  七、本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决;协商不成时,任何一方可以向人民法院提起诉讼。

  八、本合同未尽事宜,经合同双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本规定具有同等法律效力。

  九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  代表: 代表:

  联系电话: 联系电话:

  年 月 日 年 月 日

安装施工简单合同10

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条件》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

  一、工程概况。

  1、工程名称:丹江口大坝加高右岸施工营地房屋综合楼、A、B型住宅楼水电安装工程。

  1.1、工程地点:本工程位于丹江口水利枢纽右岸。

  1.2、工程内容:水电材料进场后卸车、制作安装、有序堆放和废料整理。

  1.3、承包范围:单包工形式,即包施工工具、生料带、胶水、胶布、施工照明用灯罩、灯管等。

  2、开工日期:

  竣工日期:

  总日历日期:

  3、质量等级:国家标准合格等级。

  4、合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。

  4.1合同语言:汉语。

  4.2适用法律法规:国家、部门和地方法律、法规。

  4.3适用标准、规范:国家现行建安施工及验收规范和工程质量、评定标准。

  5、图纸。

  5.1图纸提供日期:进入施工现场当日

  5.2图纸提供套数:壹套

  二、甲乙双方驻工地代表及相互职责划分。

  1、甲方驻工地代表及委派人员名单:

  2、乙方驻工地代表及委派人员名单:

  3、甲方工作。

  ①施工场地具备开工条件和完成时间的要求:自施工合同签定之日起1日之内。 2快速有效的处理好施工现场的水、电管线和材料到位,积极协调现场事物。

  4、乙方工作。

  1施工安全防护工作的要求:乙方按安全生产有关规定布置好施工现场安全防护工作,在班前必须进行三级安全教育和安全技术交底制度,提供安全生产各种防护器具;做好施工安全防护工作,按有关规程操作。

  2不得使用电炉和电炒锅等一类厨房用具,一经发现将立即勒令停止。

  ③施工班组各个成员安全帽不戴者罚款100~500元;所属班组的.食堂、宿舍卫生不清洁罚款200元,按项目部要求统一着装,违者每次罚款50元。

  三、工程质量要求及工程施工进度要求

  1、工程质量等级:合格以上标准;

  2、乙方施工进度应满足合同约定与工程实际进展需要(任何经审批的施工进度计划),及时给于各单项工程水电安装与预埋敷设施工;若乙方施工不能满足合同约定与工程实际进展需要,在多次劝说和协商无效后,甲方有权立即中止与之签定的各项合同并将其驱逐出场,并另找施工队伍。乙方由此造成的工期延误应承当并赔偿经济损失,乙方应无条件接受。

  3、检查和返工

  3.1乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求,以及甲方代表和监理工程师依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表和监理工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件。

  3.2工程质量达不到约定标准的部分,甲方代表和监理工程师一经发现,应要求乙方拆除和重新施工,承包人应按工程师的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工,并赔偿发包人经济损失且工期不予顺延。

  四、工程款计价与支付方式。

  1、工程款计价方式:按建筑面积计算每平方米为12元,含外墙落水管安装、室内水电及所有厨卫洁具和设施。

  2、工程款支付方式:当单栋结构二层封顶付20%,屋面封顶付20%,室内水电安装完成本合同约定的工程内容之后,并经甲方和监理工程师代表初步验收合格后支付该分项工程总价的20%,余款待单位工程竣工验收合格之后一次性付清,以此类推各分项工程支付方式。

  3、工程量的核实确定:乙方按协议条款约定时间,向甲方代表提交已完工程量的报告。甲方代表接到报告后按设计图纸与变更内容核实已完工程量。

  五、工程款支付及违约责任。

  甲方根据协议条款约定的时间、方式和甲方代表确认的工程量,支付工程价款。

  1、支付方式:现金或转帐支付。

  2、甲方违约责任:甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务,支付款项及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任。

  3、乙方违约责任:乙方所承包的工程因施工质量不能通过验收,或乙方使用甲方的材料被查处有超出规定的消耗量和浪费情况,而发生的一切经济损失,由乙方负责赔偿。

  六、 合同生效与终止。

  1、合同生效时间:合同自双方签字起生效,工程结束余款结清后自行失效。

  2、合同份数:正本贰份,甲方壹份,乙方壹份;副本壹份,用于核算。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

安装施工简单合同11

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,甲、乙双方经友好协商,就xx雅筑小区的门窗制作及安装等事宜,订立本合同。

  一、工程概况

  二、工程工期

  三、工程价款

  1、综合单价

  2、工程款支付

  (1)本工程无预付款;

  (2)在工程所需窗框/门框全部进场后个xx工作日内,乙方向甲方提交请款报告,经甲方审核后七日内支付工程总造价的50%,即xx万元;

  (3)全部门窗安装完毕,工程竣工验收合格且交付甲方后,乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的工程档案技术资料后,双方进行结算。甲方在确定工程决算值后七日内支付至工程决算总值的95%;

  (4)其余5%作为质量保证金,保修期届满之日起一个月内无息支付。

  3、工程款发票

  甲方向乙方支付工程款的同时,乙方应向甲方出具相应金额的工程款发票,否则,甲方有权拒绝付款。

  四、材料供应

  五、工程保修及售后服务

  1、乙方对全部施工内容承担保修责任。其中门窗安装工程的保修期为一年,门窗本身的保修期为三年,保修期限自全部工程竣工验收合格且交付甲方之次日起计算。

  2、保修期内,乙方承担因门窗本身质量原因造成的漏水、透寒、变色等质量问题的责任。

  3、乙方应在本合同签订的同时向甲方提供《售后服务承诺书》、《产品保修卡》、《产品使用说明书》,双方并另行签订《质量保修制度》,作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。

  4、乙方应在签订本合同的同时预留保修负责人的书面通信地址和电话,以便通知乙方进行维修。

  5、在工程质量保修期内的任何时间,甲方(包括甲方选聘的物业管理公司)均可书面通知乙方,要求修复因乙方制作安装等原因而出现的缺陷。乙方应在收到该书面通知后三日内将缺陷修复完毕并经甲方验收合格。如乙方未按甲方所指定的期限修复完毕或连续修复两次仍不能达到甲方满意,则甲方有权另行委托他人进行修复。因此而需支付的费用甲方有权单方确认,并由乙方承担,同时乙方应向甲方承担甲方单方确认费用二倍的违约金,且上述费用及违约金甲方有权从应支付乙方的工程款或质量保证金等款项中扣除,并支付予实际执行者。若甲方委托他人修复之所需费用大于届时应支付乙方质量保证金金额时,则甲方可将其大于该部分的金额作为债务向乙方追偿。

  6、在保修期内,乙方应积极与甲方联络,定期对施工工程进行巡访,做好回访记录,并对存在隐患的质量问题,予以及时解决。

  7、在房屋交付使用者前,乙方应当成立为本项目服务的专门小组,乙方应在房屋交付过程中,派员陪同甲方或甲方选聘的物业管理公司的人员向使用者交房,对于购房者反映的问题,乙方应当立即整改,因乙方原因而产生的'责任及费用由乙方承担。

  六、违约责任

  1、甲方逾期付款的,甲方按应付款金额的20%向乙方支付违约金,工期不予顺延。

  2、乙方未按合同约定将工程所需门窗运抵现场、逾期进场、逾期开工、逾期任一阶段工期或逾期竣工的,每逾期一日,乙方均应向甲方承担_____元人民币违约金,逾期达十四日的,甲方有权解除合同,乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。

  3、对于工程质量达不到约定标准的部分,乙方应当根据甲方或监理方的指令或要求进行修理、拆除、返工,直到符合约定标准及甲方要求。如乙方未按甲方的指令或要求进行整改,逾期达十四日仍未符合约定标准,或同一部位经两次整改仍未符合合同约定标准及甲方要求的,甲方有权解除合同,乙方应当承担合同总金额20%的违约金。

  4、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量问题,或与合同约定不符的,无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期,均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。且甲方有权要求乙方更换、重做并承担相应价款20%的违约金,或按相应价款50%结算,具体处理方法由甲方选定。

  5、未经甲方书面同意,乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人,否则,甲方有权解除合同,乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。

  6、因甲方原因导致合同解除,甲方只承担因此造成的直接损失,不赔偿乙方预期可得利益。

  7、因乙方原因导致合同解除,甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用,皆由乙方赔偿给甲方,甲方有权在支付其剩余工程款时予以扣除。

  8、如因乙方原因工程延期或存在质量问题的,除乙方按本合同约定向甲方承担违约责任外,如因此而导致甲方逾期交房、或因房屋质量问题或购房者退房而需向购房者承担的违约金、赔偿金等一切损失,均由乙方承担,为此,乙方应当确保工期和质量,并应当在发生质量问题时立即全力解决。

  9、工程质量问题在未解决前,甲方有权拒绝支付任何款项。

  七、争议解决

  发生争议时,双方应及时协商解

  决,任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

  八、其他

  1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

  2、本合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,均具有同等法律效力。

  甲方:

  法定代表人:

  _____年___月___日

  乙方:

  法定代表人:

  _____年___月___日

安装施工简单合同12

  甲方:

  乙方:

  结合实际情况,甲方就监控设备的'造价、性能、施工时间、人员培训、售后服务等事宜特对乙方签订以下合同:

  一、 施工时间及施工要求

  工程施工时间为 天,从签订合同即日算起。工程施工中乙方要严格按照设计方案进行安装,不得随意更改安装方案。

  二、 工程造价

  1、 工程设备配置清单及价格参见附表

  2、 工程总价68000.00元 (大写:陆万捌千元整)

  三、 付款方式

  合同签订后,乙方按照设计方案进行安装,工程竣工后,甲方付全部工程款的97%,剩余3%为质量保证金,一年后付清。

  四、 人员培训及设备维修

  工程完工后交付甲方使用,乙方对甲方指定的1—2名人员进行培训,并提供使用说明书及配置明细目录,工程自合同签订之日起一年内乙方对设备进行免费保修,终身维修。

  五、 风险及违约责任

  因甲方人为损坏或自然灾害损坏设备,乙方对所损坏设备进行有偿服务。上述条款甲乙双方严格遵守上述条款,不得单方面终止合同,如一方不按合同条文执行,另一方所受损失由违约方承担。

  六、 工程范围:高科花园小区、建设大厦地下停车场、渭水华庭。

  七、 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  八、 本合同自甲乙双方签订之日起执行生效。

  九、 本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。

  甲方: (公章) 乙方:

  负责人: 负责人: (公章)

安装施工简单合同13

  委托方(甲方):___________________

  承包方(乙方):___________________

  根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同。

  一、工程项目:

  1、工程名称:闭路监控系统供货及安装工程。

  2、交货及安装工程地点:______________________________________。

  3、承包方式和承包范围:本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包,乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料,承包整个系统的设备供应及安装和调试。(设计方案以甲方认可为准)。

  二、系统总造价及其支付:

  (一)系统总造价

  1、本监控系统总造价为___________________人民币。

  2、整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求,以甲方审定的设计、施工方案为标准,在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。

  (二)工程款支付

  甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款:

  1、签订合同之日起_____日内甲方付总工程款的______%;

  2、工程全部完工,测试成功即付总工程款的______%;

  三、工期:

  1、本合同签订后,乙方于_______年____月_____日进场,到_______年____月_____日止,完成安装调试(以通过用户及甲方代表验收合格为准)。

  2、在履约过程中,因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的,经甲、乙双方签证认可后作出工期调整,以此确定竣工日期。

  四、供货及安装:

  1、本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。

  2、乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定,否则,甲方有权要求乙方更换,有关费用由乙方承担。

  3、乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可,方可采购进场安装。

  五、维修保养:

  1、本监控系统保修期为一年,自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内,如系统发现故障,乙方必须在接到甲方通知之日起48小时内派员维修,若非因甲方人

  为损坏的,乙方免收一切费用。

  2、保修期届满后,甲方要求乙方修理的,以本合同附表一中的`、价格适当向甲方收费。

  3、保修期届满后,甲乙双方另签订技术维护协议,乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。

  4、甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列,但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏,仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围:自行拆卸改换机内任何部分(如:线路、零件)后造成损坏;非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。

  六、双方责任:

  (一)甲方责任:

  1、审核乙方提供的设计方案、安装施工方案,在收到后的_______日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。

  2、按工程进度向乙方支付工程款。

  3、委派__________为现场管理代表,监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。

  4、在乙方供货后,甲方可以组织人员对器材进行验收。

  5、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。

  (二)乙方责任:

  1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理,凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门。

  2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管,如有损坏和遗失均由乙方负责。

  3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。

  4、对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任,施工时如损坏甲方或住户财产,由乙方负责赔偿。

  5、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。

  七、违约责任:

  1、除不可抗力(战争、天灾等)外,甲乙双方应严格遵守本合同的条款,否则,违约方须向另一方支付合同总造价_____%的违约金,违约金不足以弥补另一方损失的,违约方还应就不足部分承担赔偿责任。

  2、甲方如未按本合同的进度付款,每延迟一日,按应付而未付金额的________%计付违约金。

  3、由于乙方原因不能按工期竣工的,每逾期一日,按工程总造价的________%向甲方计付违约金。逾期超过________日,甲方有权单方解除合同,乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外,还须按合同总价款的%向甲方支付违约金,违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应就不足部分承担赔偿责任。

  八、其他事宜:

  1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失,应当在明确责任后________天内付清,否则按逾期付款处理。

  2、本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,另签补充协议。

  3、双方在执行本合同中发生纠纷,双方应先行协商,若协商不成时,任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  4、本合同一式二份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。

  甲方(盖章):___________________

  乙方签名:___________________

  签章日期:___________________

安装施工简单合同14

  甲方:法定代表人:

  乙方:

  甲方因业务需要,由乙方安装部分产品,双方经过协商,达成如下协议书:

  一、安装的项目名称和地点:

  二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬:

  名称:

  规格:

  型号:

  数量:

  安装:

  合计:

  三、完成安装的期限:

  从_____年___月___日到_____年___月___日

  四、安装的.质量要求:

  五、安装的安全责任:

  乙方确保规范、安全地完成上述安装内容,安装过程中如发生人身、财产的损害事故的,乙方自行承担全部责任或者损失,与甲方无关。

  六、安装报酬的结算支付时间:

  七、违约责任:乙方每逾期一天,支付违约金元;甲方逾期付款的,按照每日万分之二点一赔偿利息损失。

  八、如因本协议书发生纠纷的,双方协商解决,不成时交由县人民法院裁判。

  九、本协议书经双方签章后生效,协议书一式二份,双方各一份。

  甲方:

  乙方:

  日期:

安装施工简单合同15

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,在平等自愿的基础上,甲乙双方就安装暖气管道达成协议如下:

  一、 工程概况及承包方式

  工程名城:公寓暖气安装调试 工程地点:大兴黄村狼垡四村南楼层22间房工程承包方式:包工包料暖气管用:XX,暖气片用:XX,锅炉用:

  二、 工程期限

  自20xx年X月X日至20xx年X月X日

  三、 工程价款及结算方式

  此工程实行包工包料施工的方式,双方协定总价为:X元整(人民币大写:X)元。合同签订时支付现金元,材料进场时支付现金元,安装结算时支付出保证金外剩余的工程款X元。本工程经甲方验收合格后无任何问题,一次性支付保证金。

  四、 乙方工程材料进场时,由甲方指定货物的位置地点,工程材料的安全由乙方负责。

  五、 产品的安装调试验收

  1、 乙方负责暖气管的安装、调试

  2、 安装的标准按照国家规范和行业要求,乙方竣工后通知甲方验收,乙方负责提供产品,合格证书,材料合格证。、

  六、 乙方责任

  1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作。 如乙方没按合同规定时间交工,每迟一天,乙方向甲方支付总价款的1%的违约金,

  2、由于材料及安装不合格的`要求,造成的责任及损失由乙方负责。

  七、 甲方责任

  甲方应为乙方入场施工创造条件,提供水电接入口。

  八、产品质量责任及售后服务条款

  自验收之日起,工程无偿保修期XX年

  锅炉保X年

  暖气片保:X年

  暖气管道保:X年

  九、 本合同发生的争执,由双方友好协商解决,协商不能解决的任何一方可向所在地的人民法院提起诉讼。

  十、 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效

  甲方: 乙方:

  XX年X月X日XX年X月X日

【安装施工简单合同】相关文章:

安装施工合同04-20

设备安装施工合同12-15

水电安装施工合同03-26

冷库安装施工合同03-26

路灯安装施工合同04-20

水电安装施工合同02-19

电梯安装施工合同06-10

设备安装施工合同.07-28

施工电梯安装合同09-08