施工的合同

时间:2023-02-21 13:17:54 施工合同 我要投稿

施工的合同(合集15篇)

  随着法律知识的普及,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,签订合同也是避免争端的最好方式之一。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,以下是小编为大家收集的施工的合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。

施工的合同(合集15篇)

施工的合同1

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定,结合广告产品具体情况,经双方协商一致,本着自愿、平等、互利为原则,签订如下条款,共同遵信执守。

  一、项目名称和地点

  1、项目名称:天鸿尚都牌围挡

  2、工程地点:大庆路

  二、工程内容:

  1、依据甲乙双方确认的效果图施工,广告牌加工安装包括结构表面刷两遍防锈漆漆(红色),工程做法及选材标准应按相关要求执行。

  2、乙方负责牌钢结构、砖墙加工及安装,甲方供料。

  三、承包方式和造价:

  广告牌钢结构人工费每平米38.00元;制作广告柱及安装每个80.00元;砌墙抹灰每延米35.00元;桩柱挖坑打混凝土每个70.00元;镀锌板材料费总计8105元(含税)。工程量以最后实际测量为准。(含税)

  四、工程价款支付、结算方式:

  付款方式:等工程完工验收合格后一次性付清。

  五、 工程期限为 25天。

  六、双方责任

  (一)甲方责任

  1、甲方负责广告柱的前期审批,如因甲方批准手续不全,施工期间遇到城管以及

  其他监察机关的纠察时,甲方负责协调至正常施工止。

  2、开工前甲方为乙方施工接通电源,电源通至施工现场的主线由乙方负责。

  3、加工好的半成品由甲方负责看管保护。

  4、甲方派驻工地代表,对工程进度、工程质量进行监督,办理工程验收手续,解决应由甲方解决的问题,以及其它事宜。

  5、如甲方未按合同约定期限支付余款,甲、乙双方经协商无效情况下,乙方有权对该广告柱进行处理或拍卖,同时此合同终止。

  (二)乙方责任

  1、乙方负责按质按量完成所约定的项目内容,并确保广告柱结构安全性。广告牌设计基本风压为 KN/m2(抗风设计值为11级)。广告塔质保期为三年,保修期为一年,在质保期如因焊接出的问题,由乙方负责其直接损失(出现不可抗拒的自然灾害除外);如因安装不当导致广告牌出现质量问题,一切责任由乙方承担;在施工过程中,乙方要认真做好施工安全工作,对施工中出现的人员伤亡事故,由乙方负责;在广告牌使用过程中,如确系乙方责任造成广告牌损坏,由此对第三方造成的人身和财产损失由乙方承担全部责任。

  2、由于乙方原因,未能在每逾期一日按工程总造价的5%赔偿甲方损失。

  3、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定,服从管理,遵纪守法,如有违法违纪行为,甲方有权按照有关规定实施处罚,情节严重的'移交地方司法部门追究其法律责任。

  4、施工中出现的问题由甲、乙双方协商解决。如遇到无法抗拒自然灾害(如刮风下雨、雪等)或停电原因,工期顺延。

  5、工程质量验收:以国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。工程质

  量达不到验收标准,甲方有权拒付工程款;钢结构配件安装完工后验收合格日期即为保修期开始(验收日期为 );如乙方工程已竣工,书面通知甲方进行验收,甲方在收到验收通知5日内未验收工程,故视为验收通过。

  6、在施工期间如有人员伤害和其他损失乙方责任自负、与甲方无关。

  七、违约责任:

  如果甲乙双方发生纠纷,由双方协商解决;协商不成时,由该工程所在地人民法院裁决。

  八、附件:

  (一)合同未尽事宜,由双方协商解决,补充协议,作为

  甲方代表人签字: 乙方代表人签字:

  (盖章) (盖章)

  年 月 日 年 月 日

施工的合同2

  发包人(全称): (以下简称甲方)

  承包人(全称): (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方不本施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况: 村内道路硬化工程 米,宽 米,硬化面积 平方米。工程内容包括路基平整、灰土垫层、水泥路浇筑等,工程总预算 万元。

  二、合同期: 年 月 日开工至 年 月 日完工,总工期为 天。

  三、质量要求及奖惩措施:

  1、严格按照《乾县村内道路硬化项目质量管理手册》的要求,确保合格(由村两委会邀请专业人员验收),必须做到安全生产,文明施工。

  2、村内主干线路面按四级公司水泥混凝土路面标准建设,质量目标合格。

  ①2:8灰土,厚15cm垫层;水泥强度必须是以上,水泥混凝土标号为C25标号。板厚18cm,弯拉强度以上。

  ②施工中的主要材料应进行各项物理性能指标试验,其中粗骨料必须采用碎石,符合国家有关标准规定,根据材料各项指标和水泥的实际标号,选择最佳配合比(水泥要有出厂证明、质保单);施工中试验规程应严格按《公路工程水泥混凝土试验规程》,不合格材料不得进场施工

  ③路面采用横向拉毛或机具压槽等抗滑措施,其磨擦力应符合施工规范要求,路面与其他构造相接应平顺,做到路面边缘不积水。

  ④混凝土铺筑后按施工规范要求养护;混凝土路面外观无脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害,且符合规范和工艺要求。

  ⑤工程档案资料及试验资料送 村委会一份备查。

  3、奖惩措施:承包人必须严格按有关规范、标准施工,确保工程质量。工程质量未达到合格必须无条件返工,承担返工损失,保质期为一年。

  四、工程承包方式及合同价款:包工包料,竣工工程结算以承包价为基础,其承包单价为水泥路面板厚18cm单价为 元/平方米;工程量按实结算。

  五、付款方式:根据工程进度的需要,筹资部分由村级申请拨付。项目完工后,经验收合格待上级拨款到位后由村级申请拨付。

  六、承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:履约保证金每公司贰万元,交镇财政所一事一议专户。履约保证金在工程验收合格后拨付。

  七、奖罚措施:

  1、工程在 年 月 日前竣工。除不可抗拒因素外(天雨除外),拖延期一天罚100元。

  2、承包人在决标后须向乙方递交本工程投标时的项目管理班子详细名册,要求项目经理到岗率每月不得少于某日。未事先征得发包方同意,抽查时发现擅自缺岗责令到岗外,处以每人每天罚款100元。另外,在工程合同签订后不得转包,否则视为弃标,履约保证金将不退还,该工程予以重新招投标。

  3、承包人必须接受发包人的监督员监督,接受整改意见。

  八、安全责任:

  1、施工前由发包人负责清理好在施工范围内的农作物;施工期间有关政策处理纠纷由发包人负责。

  2、承包人施工期间爆破作业人员必须持证上岗(三员三证齐全),并做好安全保险等相关手续,若由承包人引起的发生人身安全和行车安全、群众纠纷等大小事故,一切责任和经济补偿均由承包人负责。

  九、该工程的.招标文件作为签订施工合同的附件,承包人应遵守建筑业法律、法规和各项有关政策。

  十、该工程质量保修责任与义务按国家20年某月某日颁发的《建筑勤务员质量管理条例》等有关规定执行。

  十一、本合同一式五份,承包人、发包人、采购中心、镇政府各执一份,项目资料内附一份。

  甲方(公章): 乙方(公章):

  法定代表人(签字): 法定代表人(签字):

  年 月 日 年 月 日

施工的合同3

  发包方(以下称甲方):

  承包方(以下称乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方本着平等互利、等价有偿、诚实信用原则,经友好协商,在清楚明了项目现状的基础上,就长城大酒店项目土方开挖分包工程的如下事宜达成一致,并签订此合同。

  一、工程概况:

  1.1工程名称:

  1.2工程地点:

  1.3建筑面积:

  二、承包内容:

  承包范围:项目土方开挖工程,工作内容包括但不限于以下内容:

  2.1施工现场土方开挖、外运消纳(现场不存土,土方全部外运);

  2.2按照甲方需要的时间及甲方指定的地点提供回填土回运至甲方指定地点;

  2.3地下指明或未指明障碍物的处理(包括免费破除、装运、消纳);

  2.4办理与本分包工程有关的各种证件、批件;

  2.5基底人工清槽的土方外运以及其它本工程涉及的土方运输工作;

  2.6基底桩间土装运及已破除废桩头装运;

  2.7其它的临时措施:如临时排水系统、临时道路、围板等(甲方供应临时接驳点,乙方负责临时水、电接驳);

  2.8工程现场的机械场平工作;

  2.9除上述工作外,由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。

  三、合同价款:

  3.1本合同金额暂定为:元整(RMB元)。

  3.2单价:

  a、土方出方价格15元/立方米,内容包括:挖土、装载、运输、清运、消纳等全部费用及为此发生的挖掘机、铲车、翻斗车等机械及人工费用。

  b、基底桩间土装运及已破除废桩头装运15 元/立方米(如甲方有需要);

  c、回填土方价格13元/立方米,内容包括:挖土、装卸、运输、清运,回运、装卸、回填等全部费用及为此所发生的挖掘机、铲车、翻斗车等机械及人工费用。

  3.3本合同单价为固定单价,不再进行调整,并贯串工程全过程始终。合同内所有单价均包括完成本合同工程项目的全部费用,包括施工所必需之一切人工费、材料费、机械费、工程水电费、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用、处理非正常施工期间造成的扰民、安全环保措施及为机械车辆通行所采取的措施等所有费用。

  3.4挖方数量以现场所挖基础的实际体积为准;如特殊条件,少量的土方不能实测量的,以双方现场指定人员确认记录为准,甲方有权随时监督检查该记录的真实性,如发现有虚假记录,对将之前签认的所有记录给予30%扣减。

  3.5所挖方量均有甲方、乙方、总包、监理签字确认数量为准,进行结算。

  3.6施工期间,应甲方要求临时性需使用大型工程机械,超过一个台班时,其台班费按现行市场价格计算,另行支付。

  四、甲方工作:

  4.1按合同约定,及时向乙方提供所需指令、批准、图纸,并履行其它约定的义务。

  4.2负责根据红线、城市水准点及施工要求进行控制点的定位放线及提供现场 ±0.00标高。

  4.3负责对乙方进行技术总交底,并且对乙方提供的施工组织设计(或方案)、施工进度计划、安全技术方案等进行审查,并予以确认。

  4.4协调乙方的施工与其它施工工序的.交叉配合关系;

  4.5监督检查乙方的施工、协助乙方办理验收手续并及时组织验收;

  4.6在合同履行中。若乙方的施工进度和质量明显不符合甲方的要求,甲方有权指令乙方在规定的期限内采取相应的赶工措施和质量改进措施,如在该期限内未取得明显的改进效果,甲方将视乙方违约。

  五、乙方工作:

  5.1按甲方批准的施工组织设计和施工方案,依据合同条款组织施工。

  5.2乙方必须遵守国家及北京市有关部门对施工现场的各项管理条例,并且服从甲方对安全和文明施工的有关规定,保持对市容环卫、场外道路、施工现场内外的渣土清理、运输土方沿线道路遗洒及市政设施的清扫及保护,土方开挖时的降尘及防尘措施,如因乙方违反规定而给甲方造成损失,乙方应承担因此发生的一切费用。

  5.3乙方负责办理运输许可证、渣土消纳证、夜间施工许可证、施工人员上岗证以及政府有关部门就土方施工要求的各类证件,同时应办理在白天挖土、运输、消纳等可能发生的任何手续及现场运输道路的畅通,装卸工作应符合政府相关部门的各项规定。如发生渣土消纳、城管、环卫、市容、交通等方面的问题均由乙方解决,由此类问题衍生出的费用由乙方承担。

  5.4乙方必须接受总包及监理单位的管理及协调,服从现场管理的各种制度及规定。

  5.5乙方应根据甲方的施工进度计划编制进度计划和组织安排施工,如因乙方原因造成甲方其他工序及工期延误,如影响护坡工程进度等,则视为乙方违约,并处以伍仟元至壹万元罚款。明确工地管理人员和劳动力人数,并向甲方提供现场人员名单及特殊工种的上岗证,满足施工需要。

  5.6乙方不得转让或肢解分包工程,否则甲方有权解除合同,并追究乙方违约责任。

  5.7在工程完工后,乙方必须向甲方提供完整、准确的工程竣工资料。

  5.8现场土方存放前存放量多少必须经甲方批准,土方回运必须满足甲方的时间和土质的要求。

  5.9乙方应自行办理一切与土方施工运输有关的手续,并负责协调与相关部门的关系,保证工程的顺利施工。办理费用由乙方承担。乙方还应该办理提前开工手续,如果办理不下来提前开工手续需赔偿由此给甲方带来的损失。乙方承担城管及街道、派出所检查等因乙方原因违反有关规定进行的一切处罚费用,乙方承担、提供工程所需的位于现场以外的一切费用(如临时停车等费用),承包方对其车辆、运输、停放过程中引起的任何交通损坏负有赔偿责任。

  5.10乙方必须按照甲方批准的施工方案进行开挖,如因乙方原因造成超挖的工程量由乙方承担,并负责赔偿甲方由此多支付给第三方的工程费用(如:护坡、降水、回填土等等)。

  5.11乙方必须严格执行合同以及甲方发生的涉及本承包工程的各项指令,无论这些事项在合同中是否写明。

  六、工程付款及结算:

  6.1工程款拨付:

  a、本工程无预付款;

  b、出土全部完成后,14日内付给乙方完成土方数的80%(不含留置回填土方价款)。全部回填土方运输完成后,经甲方、乙方、监理、总包方验收合格,竣工结算后14日内,付清全部价款。

  6.2结算方式:土方工程开挖完工后经甲方验收合格给予办理结算。工程量以甲方提供的施工基础图、经甲方批准的土方施工方案、开挖图等,并结合现场实际标高进行测量、计算体积(按实方计算)。

  七、工期要求:

  7.1本工程开工日期: 年 月 日

  完工日期: 年 月 日。

  合同工期共计45(日历 天) ,但具体开工日期按甲方通知执行。

  7.2乙方在未接到甲方暂停施工的情况下,必须持续且不拖延的进行施工。

  7.3如乙方在不得不拖延施工或暂停施工,必须在此之前向甲方提供一份阐述原因的报告,经甲方同意后方可获得延期,否则,甲方将视乙方违约,并每延误1天,乙方向甲方支付违约金5000元,承担由此造成的其他损失。

  八、技术要求:

  8.1乙方必须严格按设计标准和现行国家标准操作规程和验收规范完成承包范围内的工作,并应符合甲方的要求,满足设计图纸和有关技术洽商及变更的要求。

  8.2乙方在工地必须保存齐全的工程技术资料供甲方代表或工程监理随时查阅。

  九、安全要求:

  9.1甲方向乙方进行安全技术总交底,在乙方的施工方案中,必须具备专项安全技术措施,其中应考虑在提供的防护条件并不完全的条件下具体落实施工的防护措施。

  9.2乙方按安全规定和安全技术方案,采取严格的安全措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担有关费用。

  9.3乙方严格按照北京市及甲方有关安全操作规程进行施工,做好施工前的安全交底和中间检查以及控制工作,并设置兼职安全员。

  9.4服从甲方的安全管理,提供甲方所需的各类安全技术资料。

  十、违约处理:

  由于一方的违约,造成本合同无法履行或不能完成履约时,由过失的一方承担违约责任,如属于双方的过失,根据实际情况,由双方分别承担各自的违约责任。

  十一、合同争议:

  甲乙双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解,协商或调解不成的,向合同履行地人民法院提起诉讼。

  十二、其他条款:

  12.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,付清尾款后失效。

  12.2本协议一式四份,双方各二份,具有同等的法律效力,双方签字盖章后生效。

  发包方:(盖章) 承包方:(盖章)

  法定代表人: 法定代表人:

  或委托代表人(签字 ):或委托代表人(签字 ):

  签订日期: 年 月 日签订日期: 年 月 日

施工的合同4

  定作人:

  承揽人:

  签订地点:(甲方所在地)签订时间:_____年_____月_____日

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平和诚信原则,双方就甲方________________事宜经协商一致,达成如下合同条款:

  1.1工程概况

  1.1.1工程名称:___________________。

  1.1.2施工地点:______________

  1.1.3施工范围:依据甲方提供的设计图纸,乙方完成(施工内容),验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。

  乙方负责辅材、人工、机械费用,设备及主材料由甲方供应。

  1.2主要日期

  工程完工日期:甲方发出开工令之日起30天(包括法定节假日),

  乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。

  1.3质量标准

  工程质量标准:依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。

  1.4合同价款

  1.4.1本合同总价款元人民币,大写整包干价;符合本合同1.1.3范围内的工程量价格不再做调整。因设计图纸变更或业主要求增加的工作量,得到工程建设方的工作量签证认可后,另行结算。

  1.4.2以上价格包含:(施工内容)。

  1.5价款支付:(双发约定付款方式)。

  1.6安全责任:乙方在施工期间,所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任,均由乙方负责,与甲方无关;

  1.7合同生效

  本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章(签字)后生效。

  1.8甲方违约责任

  1.8.1因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。

  1.9乙方违约责任

  1.9.1乙方未按照合同约定的质量进行施工,乙方应当进行维修或返工,仍不符合合同约定的'质量标准的,乙方应当返还甲方已经支付的全部价款,并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金,由此造成的损失由乙方负责。

  1.9.2乙方因技术及其他原因造成施工过程中,乙方损坏或损毁甲方提供的主材料,乙方照价赔偿并承担合同总额30%的违约金。

  1.9.3乙方负责对施工的农民工工资的发放,如不按时对农民工发放工资,造成农民工围堵或聚众闹事,甲方有权从其工程款内扣除农民工工资发放。由此给甲方造成的影响及其损失由乙方承担。

  1.10争议解决

  合同履行过程中发生的争议,首先由双方协商解决;协商不成向合同签订地法院提起诉讼。

  1.11本合同共3份,甲方两份,乙方一份。

  签订地点:

  甲方:乙方:

  _____年_____月_____日

施工的合同5

  甲方:xxxxx房地产投资开发有限公司

  乙方:李xx、熊xx

  根据《中华人民共和国经济合同法》有关规定,经双方充分协商一致签订本合同.愿共同守信,严格履行,并接受合同管理机关的监督检查。

  一、甲方将殷汇农贸市场综合楼工程的保温及外墙涂料工程,以包工包料、包安全、包质量发包给乙方施工。

  1、工程材料采用:外墙外保温采用无机材料玻化微珠,厚度住宅为35、非住宅为45、屋面厚度为50、及外墙防水涂料。

  2、综合单价:外墙保温综合价 54.00元/㎡ 、屋里保温 55.00元/㎡、外墙防水涂料 20 .00元/㎡(均含税金和配套费)

  3、施工面积:外墙面积暂定5000m2、屋面面积暂定1600m2 、外墙涂料5000m2.

  4、工程造价暂定:458000.00元

  二、工期:

  甲方通知乙方进场之日第二天即为开工日期,总工期为 60 天。

  三、工程质量要求

  1、本工程质量必须达到国家标准,质监、设计、监理单位验收合格。

  2、外墙保温材料玻化微珠及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品合格证及准用证,经甲方和监理方验收合格后方可使用。

  3、外墙施工的涂料、腻子、底料及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品合格证,经甲方和监理方验收合格后方可使用。同时要按设计及操作规程要求规定腻子、底料及面漆施工遍数施工。

  4、乙方主动接受甲方和监理方在施工过程中进行技术监督和抽查。

  四、工程量结算:

  按实际施工的竣工面积进行结算。

  五、付款方式:

  外墙保温施工完成后付款 25 %,外墙底漆施工完成后付款 10 %, 面漆施工完成后付款 10%,工程完工后付款 20 %,余额待工程竣工验收符合规范要求合格后30天内一次性结算付至95%,留5%为工程质量保修金,满一年后付清(无息)。

  六、承包范围及内容:

  外墙外保温的供货、运输、施工,外墙涂料包括腻子、底料及面漆施工。甲方负责墙面基层清理完毕,垂直度和平整度偏差符合国家规范要求。

  七、双方责任:

  甲方:

  1、甲方负责乙方与总包方的协调与配合工作。

  2、甲方对乙方施工的质量、进度、安全和文明施工进行监督,对乙方施工的材料质量进行控制。

  3、甲方负责监督乙方严格按照保温施工工艺标准进行施工,有权要求乙方对不符合规范要求的应无条件返工处理,直至合格为止。

  乙方:

  1、乙方严格按照安全施工标准进行施工;

  2、乙方负责本作业区内乙方所有的安全责任;

  3、乙方所有工人内外安全均由乙方负责,甲方不负任何安全责任;

  4、乙方应对工人进行安全教育,因乙方工人而导致发生安全问题,均由乙方负责;

  5、乙方施工前应向甲方提供有关施工企业营业执照、企业资质登记证书、近几年内承揽工程情况;

  6、乙方应提供有关材料的质量证明书、检测报告、工程施工隐蔽资料、等与施工和验收有关资料,同时要满足池州市工程技术资料管理的规定,以使供甲方备案入档,对所有的材料复试及检测费用均由乙方自行承担,甲方不再另行支付费用。

  7、乙方向总承包方交纳工程结算款 %的总包服务费。

  8、乙方必须负责本作业区内的其他成品的保护,如有损坏由乙方按原价赔偿.

  9、乙方必须严格遵守现场有关安全文明施工、环境卫生、环保、消防、保卫的各项管理规定,违反规定由此造成的'一切责任及损失均由乙方负担。

  10、乙方须负责将施工中产生的垃圾堆放到指定地点。

  11、乙方应根据本工程的特点编制施工方案和总的施工进度计划,报甲方和监理单位审批,批准后严格按此方案要求执行。

  八、工程保修:

  本工程保修按国家现行工程质量保修规定执行,保修期内由施工原因引起的渗水、脱落、开裂等现象,乙方无条件进行免费维修。

  九、违约责任:

  1、乙方施工质量不合格需返工而已超原合同工期,乙方应承担甲方延迟验收的一切损失。

  2、一方不能按合同履行而使合同终止,违约方应承担合同总额的5%违约金。

  十、争议、纠纷解决:

  发生争议、纠纷应经双方友好协商解决,若解决不成,可向法院申请判决.

  十一、本合同一式四份,甲乙双方各执一份,监理和总包方各一份,本合同经甲乙双方签字盖章后即日生效.

  甲方:

  代表

  日期: __ 年__月__日

  乙方:

  代表:

  日期: __ 年__月__日

施工的合同6

  甲方:xx光彩小学

  乙方:靖远县xx装饰装潢材料总汇

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

  一、工程概况

  1.工程名称:xx光彩小学

  2.工程地点:xx光彩小学食堂

  3.工程内容:食堂屋顶防水及食堂室内粉刷(含人工、材料费)

  二、合同工期:

  计划开工日期:20xx年9月15日

  计划竣工日期:20xx年10月20日

  三、施工要求:

  1、必须严格执行施工规范。安全操作。

  2、施工期间乙方因工程需要使用该场地,乙方负责承担施工现场的清洁,做好施工现场保护及消防等工作。

  3、乙方必须严格按照合同规定进行施工。

  四、乙方在组织施工中必须按照甲方要求组织施工,要求全部过程合格标准;在施工中由于乙方本身原因造成的'停工、返工,材料损耗等产生的费用均由乙方自行负担。

  五、验收工程、工程款及付款方式:乙方应主动配合甲方完成验收工作,该工程经甲方验收小组验收合格后,按工程实际造价(乙方提供发票)甲方付款。

  六、在组织施工过程中,乙方应对施工人员进行安全教育,做好设施安全防护,如果乙方施工人员疏于防范,操作不规范等造成的安全事故均由乙方负责。

  七、在组织施工过程中应科学规范,统筹安排,因乙方技术原因或操作不规范导致的其他损失,乙方必须向甲方承担。

  八、对特别情况,尚有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同附件,与本合同具有同等效率,但不得与本合同抵触。

  九、本合同一式三份,甲方执两份,乙方执一份,即双方签订之日起生效。

  发包人(公章):

  承包人(公章):

  法定代表人或委托代理人:

  法定代表人或委托代理人:

  年 月 日

  年 月 日

施工的合同7

  总承包人:(以下简称甲方)______

  分包人: (以下简称乙方)______

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规规定,结合本工程具体情况, 为确保工程质量,保证安全文明施工,按期完成分包施工任务,本着平等自愿的原则,经双方协商,签定本分包合同。

  一、 工程概况

  建设单位:______

  工程名称:______

  工程地点:______

  工程规模:框剪结构,占地面积16792㎡,包括门急诊大楼、住院大楼及相关配套设施,总建筑面积67780㎡。

  工程内容:施工图纸、招标文件、招标答疑(包含甲供材料及暂定价)、工程量清单、投标文件、湖南省第五工程有限公司与安化县人民医院签订的湖南省建设工程施工合同;

  承包形式: 包工、包料、包机械设备、包工期、包质量。部分主要材料和设备采取"甲供"的形式;其他材料和设备一般由总承包人推荐品牌,分包人采购。

  二、合同工期

  开工日期:

  一期计划开工日期: ______年 ______月 ______日(以开工令为准),计划工期:458 天;

  二期计划开工日期: ______年 ______月 ______日(以开工令为准),计划工期:360 天;

  计划竣工日期: ______年______ 月 ______日 (以实际竣工日期为准)

  合同工期总日历天数:818天。

  三 、工程质量标准

  符合建筑工程质量验收规范,达到合格标准。符合湖南省建筑施工安全质量标准化示范工地要求。

  四、合同价款

  1、按总承包单位一、二期投标报价合同价款下浮 % 。

  2、弱电智能化工程合同报价外追加工程量款下浮 % 。

  3、合同价款包括的内容、综合单价以总承包人投标报价为准。

  五、付款方式:

  5.1 一期工程付款:按工程形象进度支付,经甲方审核后支付至已完工程的70%,整体工程结算审核后付至结算造价的90%。10%的质保金按"工程质量保修书"要求支付。

  5.2 进度款支付:一期十六层医疗综合楼从±0每完成四层付款一次;二期五层裙楼每完成二层、十四层住院楼每完成四层付款一次;主体竣工验收合格后按二个月付款一次。

  乙方如承包范围内的工作未完就要退场或被勒令退场,结算予留的30%工程款不予支付,作为对甲方的补偿。

  六、结算方式:

  整体工程竣工验收合格后20天内,乙方向甲方递交竣工结算资料(按甲方的投标报价与追加合同款),由甲方统一做好整体工程的结算书递交建设方,整体工程结算经建设方审核后付款付至结算造价的90%。10%的质保金按甲方与建设方签订的"工程质量保修书"要求支付。

  七、质量要求

  (1)乙方必须确保范围内的分项工程质量达到《建筑安装工程质量验收规范》的'优良标准。凡不符合国家验收规范及甲方要求,甲方有权令其返工,返工所有工料费用由乙方负责并承担甲方工期损失。出现堵管、偏位标高不符造成的凿除用工由乙方自理。

  (2)严格执行质量"三检"制度,每道工序完成后,乙方根据甲方要求首先进行自检并做好记录,合格后方可。要求甲方质检员进行验收。对不进行自检或无记录或记录与事实不符即要求甲方质检员验收,而被质检员验收为不合格时,每发生一次,罚款500元且承担由此造成的损失。

  (3)甲方质安员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见,乙方必须照章执行,对拒不执行整改意见的或整改不及时的,或验收后仍达不到质量要求的每次罚款500元。且甲方可安排其他队伍予以整改,所发生的费用由乙方承担。

  八、安全施工

  (1)乙方必须设立安全负责人及班组兼职安全员,并报甲方,配合甲方做好进场及日常安全工作。

  (2)乙方必须定期做好班内安全教育,使班组人员均有很强的安全意识。

  (3)乙方必须严格执行国家、地方和项目制定的安全操作规程,安全管理细则,安全管理制度及治安管理条例。

  (4)由于乙方操作不当或违反操作规程等原因发生安全事故或造成他人、他方人员损失及项目造成损失,损失在20______0元内(含20______0元)由乙方承担全部责任,超过20______0元的由双方协商解决;如因不可避免或不可预见所造成的安全事故,双方协商解决。

  (5)乙方在施工过程中,有违反操作规程,安全管理细则行为而造成后果,甲方的有关管理人员有权对其提出书面或口头整改通知,并给予每次罚款50元,对两次及其以上整改不到位者,甲方将做出退场处理。造成后果者乙方自负。

  (6)乙方进入施工现场作业必须按规定穿工作服、戴好安全帽、安全带、配带工号牌及遵守建设单位有关管理规定,每违反一次罚款20元。

  (7)在甲方的施工区域,乙方不得自己开设食堂。

  九、进度要求:按甲方进度计划表完成。

  (1)乙方必须按甲方下达的控制进度时间按期或提前完成,每拖延一天,罚款500元。

  (2)甲方每周对乙方施工进度考核一次,由于乙方原因连续二次达不到进度要求,甲方有权勒令乙方无条件退场,乙方必须服从。

  十、文明施工

  (1)乙方在施工期间,应加强班组内部文明施工教育,搞好承包范围的现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生。

  (2)乙方未用的材料必须堆放整齐,井然有序。拆下的材料必须及时进行清理并按项目部布置的地方统一分类堆放。

  (3)乙方下班前应将作业层的垃圾清理并运至工地指定地点,不得到处乱扔,否则甲方指派专人清理,所有人工从乙方结算单中扣除。

  (4)乙方在施工期间,必须统一戴好安全帽,系好安全帽带,严禁在作业层违章作业,野蛮施工及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为,每发生一次,罚款50元/人次。被业主和监理罚款者,由乙方负责甲方代扣。

  (5)施工现场不准随地吸烟,应到指定的吸烟室吸烟。

  (6)乙方管理人员必须服从甲方管理人员的安排,如有不听安排每次罚款500元。

  十一、甲、乙双方职责

  甲方职责:

  (1)甲方为乙方提供住宿条件(乙方自带行李,自购餐票)。

  (2)乙方上岗前,甲方应组织有关人员对乙方人员进行教育培训。

  (3)甲方协助乙方办理有关证件(包括外来劳动就业证、暂住证),办证的费用由乙方承担。

  (4)甲方根据生产情况安排乙方任务,并对乙方进行分部分项工程技术交底及技术指导,解决施工中遇到的技术难题。

  (5)甲方提供施工层的电源、水源。

  乙方职责:

  (1)乙方所有施工人员必须服从甲方的有关人员及相关人员的统一调度指挥。未经甲方安排、同意的工程量不予结算,擅自作业造成的损失由乙方承担。

  (2)乙方在施工中,不得随意动用甲方专业人员操作的设备及电器开关箱。

  (3)乙方必须遵守甲方各项规章制度,不得在建设单位工作和生活区内行走。

  (4)乙方必须按照工程图纸、设计变更、技术核定,甲方施工方案、工艺标准、技术交底以及甲方其他要求进行施工作业,必须按期、保质、保量、安全地完成承包的分项工程。

  (5)乙方在施工过程中应做到工完料尽场地清。

  (6)乙方在施工过程中不能乱动甲方的材料、机械,如有乱动或偷窃材料、机械的甲方按损失材料价值加倍罚款。触犯刑律者,由司法部门究刑事责任。

  (7)乙方的进、退场费用自负。

  (8)乙方人员的劳动保护费用由乙方承担,雨衣、雨裤、雨靴等自负,费用自理。

  (9)乙方必须进行班前安全活动,进行班前安全检查。

  (10)负责配套电缆线、自用照明用线及灯具等。

  十二、违约责任

  (1)乙方不能按甲方的质量、安全、进度、文明施工要求施工,甲方有权终止合同。

  (2)乙方在施工现场发生打架斗殴事件,甲方有权终止合同,并由乙方承担给甲方造成的损失。

  (3)不服从甲方安排、指挥造成的损失由乙方承担,给甲方造成的损失由乙方赔偿。

  十三、其他事项

  (1)签定合同后一周内,乙方必须将进场人员造册上报甲方并附身份证复印件。

  (2)乙方必须保证其队伍的人员稳定,不能随意变动,如需变动或增减人员,必须在三天前向甲方提供变更人员名单。甲方有权随时对乙方人员进行查对,一旦发现乙方人员与其花名册不符,每人次罚50元,乙方人员与其花名册不符者所发生的伤亡事故,甲方将视其为私招乱雇,勿论原因,一切后果由乙方负责。

  (3)乙方负责人不得擅自离开施工现场,若有急事或重要事情须向甲方对口专业管理人员请假,如未请假或未委托代理负责人,每次罚款200元。乙方其他人员未经甲方同意,任何时候(包括节假及双抢期间)均不得擅自离岗否则每发现一次罚款100元,且应赔偿甲方由此造成的损失。

  (4)施工过程中,如无甲方指令,乙方不得擅自停工,如发生,乙方赔偿甲方一切损失,并根据对工程影响大小罚款500至5000元。

  (5)乙方必须做好承包范围内的半成品和成品的保护工作,并不得破坏其他班组的半成品和成品,否则按损失状况加倍处罚。

  (6)甲方有权辞退乙方不听指挥或不听安排的人员。

  (7)乙方不履行合同,其余款不予支付。

  (8)本合同未尽事宜,双方协商以补充条款解决。

  以上合同条款自双方签字之日起生效,此合同一式肆份,甲方叁份,乙方壹份,三份均具有同等法律效力。

  甲方(盖章):______ 乙方(盖章):______

  甲方负责人: ______乙方负责人:______

  甲方代表:______ 乙方代表:______

  联系电话:______ 联系电话:______

  日期:______

施工的合同8

  发包人(甲方):

  承包人(乙方):

  双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:养猪场建筑 工程地点: 工程内容:猪舍、办公室、宿舍及仓库建筑

  二、工程承包范围 承包范围:猪舍、办公室、宿舍及仓库建房屋檐面积为准

  三、合同工期: 开工日期:______年______月______号 坯房竣工日期:______年______月______号 (中途如有下雨一天则往后推迟一天) 竣工日期:______年______月______号 合同工期总日历天数:______天

  四、工期延误:因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延

  (1)设计变更和工程量增加;

  (2)一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时; (3)不可抗力自然条件;

  五、工程竣工:乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。 因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的,乙方承担违约责任。

  六、工程质量标准:慈利县质量检测局为准 ( 不包括材料质量 )

  七、合同价款: 金额: 建筑面积每平方米¥______元 × 建筑面积的总平方米 工程预支款:¥______万元 竣工日付款:佘下总金额的

  ______% 工程款结算:检测工程竣工日后______个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款

  八、组成合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、标准、规范及有关技术文件 3、图纸 双方有关工程的`洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前10向甲方提出书面申请,甲方则需及时提供全部建筑不得误工,保证施工期间的畅通。乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。

  十一、甲方有权对乙方工程实施监督。在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。

  十二、本合同正本两份,具有同等效力,由发包人承包人分别保存一份。

  十三、合同生效

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工的合同9

  甲方(发包单位):____

  乙方(承包单位):____

  甲方同意将 __水电有限公司电站引水工程建设维修 工程承包给乙方施工,为保质保量按时完成施工任务,经双方协商一致同意订立如下合同条款,望双方共同执行。

  一、工程项目名称(工程地点):____

  1、水库清淤(高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。),工程价款360000元整。

  2、旧大坝加固(花香一级水电站旧坝),工程价款700000元整。

  3、引水渠道清淤及加固(花香一级水电站引水明渠清淤及加固;文星水电站引水明渠清淤及加固。),清淤50元/米,混凝土加固500元/米。

  4、引水隧洞衬砌加固(花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程),包模板2300元/米。

  二、承包方式:____

  1、包工包料;

  2、包工不包料。

  三、甲方要求乙方进场及竣工时间:____ 年 月 日进场施工, 年 月 日竣工,雨天顺延。

  四、乙方在施工过程中,应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工,未经甲方许可不得随意更改尺寸,隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全,不得违章操作。

  五、乙方应保证工程施工质量,不得偷工减料,若工程质量不合格造成返工的材料费及工资,由乙方自负,同时应做到保证质量的'前提下求美观。

  六、付款办法:____

  1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整;

  2、施工期间至验收前,每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费,剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清;

  3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款,造成乙方停工待料,而拖迟工期,后果由甲方负责,乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。

  七、乙方工程不得转包或分包,若发现则甲方有权终止合同,所造成的经济损失由乙方自负。

  八、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份。

  九、补充协议:____

  甲方:____

  乙方:____

  日期:____

施工的合同10

  建设单位: (以下简称甲方)

  施工单位: (以下简称乙方)

  按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,为明确双方责任、权利、义务关系,经双方协商一致,特订立如下合同条款,以资共同遵守。

  第一条 工程概况

  1、工程项目名称:

  2、工程项目地点:

  3、工程内容:照明等所有图纸包含及甲方指定内容。

  4、工程预算总投资: 人民币: (以甲方审核的预算为准)

  第二条 工程进度与验收

  1、根据双方约定,乙方先进行样板房的绿化工程。乙方于 年 月 日进场施工,乙方进度依据甲方场地情况尽快实施,竣工日期定为 年 月 日,并提供绿化验收证明,乙方在施工期内不得以任何理由推迟工期。

  2、本工程质量验收与等级统一按市园林局二级绿地有关标准设计要求及图纸要求进行,道路工程按国家及上海市有关标准验收。

  第三条 工程结算与付款方法

  1、本工程合同造价结算,绿化按93园林定额,道路基层、园林小品、地面铺装按93土建定额,水、电按93安装定额,四类取费,黑色马路按市政定额,其余地材按上海市定额站20xx年10、11月造价信息的平均价,主要材料、苗木价格按合同附件所列单价,苗木数量以图纸所示、设计变更及现场清点为准,乙方不得随意施工。土方按合同附件中乙方所报价格,不再计取其他费率,进出土方总量以现场甲方核定为准,以签证形式发生,税金另取。

  2、工程验收合格后,乙方应在三十天内提出竣工结算,甲方在接到结算书后及竣工资料及时报有关审计部门进行审计,审计期贰个月。甲、乙双方按相关规定承担各自的审计费用。

  3、工程款支付方式:本协议生效乙方进场后支付暂定总价的20%,乙方完成绿化、铺地、景观照明等所有工程量后,甲方支付乙方暂定造价的40%,审计结束后一周内支付乙方至结算总价的80%,剩余20%工程质保金在保修期满后结清。

  4、付款形式为支票。

  第四条:双方职责

  甲方职责:

  1、甲方应在开工前向乙方提供施工图纸六套,同时向乙方做好技术交底工作。

  2、甲方应在乙方施工前,根据乙方要求迁移和拆除施工范围内重大障碍物,并协调好现场各施工队之间的配合。

  3、根据乙方要求,提供施工用水源、电源,由乙方接表以便计量。

  4、甲方按乙方工程进展及时提供甲供材料。

  5、甲方如需变更或修改设计方案,须出变更通知书,双方及时办妥图纸、手续,由于变更产生的工程费增加部分,按定额由甲方签证后结算。

  乙方职责:

  1、根据甲方要求,乙方须按质、按量、按期完成,因质量不符合要求而造成的经济损失,由乙方承担。

  2、乙方在施工中应严格按施工安全操作规范进行施工,如发生伤亡事故,由乙方自行负责。

  3、乙方保证苗木成活率100%,并符合苗木清单中所示的规格,竣工验收后养护壹年,乙方不再收取任何费用。

  4、园林土建工程中的隐蔽工程,乙方必须提前向甲方提出通知,经甲、乙双方到现场验收后,方可进行下一道工序施工,如乙方不经甲方检查即进行下一道工序施工,甲方有权提出拆除检查,由此造成的损失由乙方负责。(此处所指“甲方”亦可是甲方委托的'监理)

  5、凡因不符合验收标准造成的返工,以及竣工验收交付后保修期内发生的确因施工原因造成的问题,由乙方负责返修并承担其费用。

  6、绿化苗木进场后,须经甲方检验确认后方可种植,否则一切后果乙方负责。

  7、乙方在施工期内,食宿自理,甲方如有条件可提供方便。

  8、乙方负责办理该工程前期及后期的有关手续,费用自理,甲方予以配合。乙方负责所涉及的道路环境卫生和道路修复。

  9、乙方应就本工程建立项目部,项目经理须常驻施工现场处理协调有关事务,并且安排专职技术人员协调设计与施工的关系,不能胜任本职工作的管理人员及技术工人,甲方有权要求乙方更换。

  10、乙方在正式施工前(不含土方工程)一周,向甲方提供施工预算及施工组织设计。乙方负责竣工资料的编制,并在工程竣工后审计以前提交给甲方。

  11、乙方进入现场的苗木、材料的规格、数量,先前必须核实清楚,不得多进,多进的以及不合规格的苗木、材料必须在规定的时间内运出现场。

  12、做好竣工资料的编制,在审计前的竣工资料(1份原件,1份复印件)及竣工图(3套原件)提交甲方,并需得到甲方验收通过(以书面意见为准),否则甲方有权扣除工程款内相应的竣工图编制费用,并不承担由此造成审计工作拖延的后果。

  13、乙方在施工中应充分注意所有的地下管线、各类检修,如有损坏,无条件承担一切责任。

  14、乙方对所有道路井盖标高负责,并不计调整费用。

  15、施工用电和用水应每月按实际发生费用向供电所及水厂缴纳。

  甲方(盖章):       乙方(盖章):

  地址:            地址:

  法人代表(签字):      法人代表(签字):

  承办人:           承办人:

  开户银行:          开户银行:

  帐号:            帐号:

  电话:            电话:

  担保人(盖章):

  签订日期:  年  月  日

施工的合同11

  甲方:______________

  乙方:_______________

  甲乙双方本着平等、公平、互惠、互利的原则,结合本工程具体事宜,经双方协商订立此合同,当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任,任何一方不得擅自变更或解除。

  第一条工程内容和承包范围

  1、工程名称:_________________

  2、承包内容:_________________(包工,包料,包安全)

  3、承包方式:_________________工程造价必须包含为实施及完成工程所需的施工机械、劳动、安装、缺陷修复、保险、管理、总分配合,以及合同明示及暗示的一切风险、责任和义务等全部费用

  4、承包价款:_________________

  一、甲方责任:_________________

  1、对施工现场进行监督。

  2、组织各相关方进行验收

  3、按合同规定的期限办理工程结算

  二、乙方责任

  1、施工范围内保修壹年,按施工安全规范和采取预防事故的措施,确保施工安全,由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、导致发生安全事故,均有乙方负责且承担由此引发的一切经济损失。

  2、工程完工后清理现场,包括施工过程中产生的'垃圾及其他堆积物,生产的临时设施

  拆除,做到工完场清。

  3、乙方应对自己的安全负责,乙方在工作中如发生安全事故或做出违法、违章行为,其后果由乙方自行负责,甲方不承担任何责任和费用;乙方在履行合同过程中,给甲方或第三方造成人身或财产损失的,有乙方承担全部的赔偿责任。

  甲方:________________乙方:_________________

  日期:________________日期:________________

施工的合同12

  发包方:__________________________________________________________________

  承包方:__________________________________________________________________

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、有关法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:__________________________________________________________________

  工程地点:__________________________________________________________________

  工程内商:__________________________________________________________________

  承包方式:__________________________________________________________________

  二、工程承包范围

  承包范围:

  三、合同工期

  总合同工期日历天数____日历天。开工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。具体形式日期以发包方代表签署的开工报告为准,以此顺延。

  四、质量标准

  工程质量标准为合格

  五、合同价款

  金额:________________________________________________________________________

  六、合同生效

  合同订立时间:________________________________________________________________

  合同订立地点:________________________________________________________________

  本合同双方约定经双方签署并经合同办签证后生效。

  七、语言文字和适用法律、标准及规范

  1、本合同使用汉语。

  2、适用法律和规范:国家现行《建筑法》、《合同法》等。

  3、适用标准、规范:现行建筑施工技术规范。

  八、发包人工作

  1、开工前7天,向乙方提供经确认的施工图纸六份,并向乙方进行现场交底。消除影响施工的障碍物。对房屋中滞留的家具、陈设等采取保护措施。向承包方提供施工所带的水、电等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件手续。

  2、指派________为发包方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

  3、负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏。

  4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。

  5、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

  6、协调处理与居民的日常纠纷,并使施工现场具备施工条件。

  九、参加发包方组织施工图纸或作说明的同志,拟定施工方案和进度计划,交发包方审定。

  1、指派________为承包方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由承包方负责的各项事宜。

  2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项建设工程质量检查记录。参加竣工验收,编制工程书决算。

  3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等及各种护卫和垃圾清运等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。

  4、工中未经发包方同意或有关部门批准,得随意拆改帮建筑物结构及各种设备管线。

  5、工程竣工未移交发包商之前,负责对现场的`一切设施和成品进行保护。

  十、工期延误

  1、因以下原因造成工期延误,发包方代表确认,工期应相应顺延;

  (1) 发包人未能按约定提供图纸及开工条件;

  (2) 发包方代表按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;

  (3) 设计变更和工程量增加;

  (4) 一周内非承包方原因停水、停电造成停工累计超过8小时;

  (5) 不可抗力;

  2、承包方在上述情况发生后7天内,就延误的工期以书面形式向发包方代表提出报告。发包方代表在收到报告后7天内予以确认,逾期不予以确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。

  十一、合同价款及调整

  1、本合同价款采用固定价格合同方式。

  2、风险费用的计算方法:自行考虑、已包括在合同造价内。

  3、风险范围以外的合同价款调整方法:设计变改部分、发包方派驻现场人员签证的内容。

  十二、关于工程价款及结算的约定

  1、双方商定本合同价款采用第________种;

  (1)固定价格。

  (2)固定价格加________%包干风险系数计算(已计入合同价内)。包干风险不包括以下内容:

  __________________________________________________________________________________

  (3)可调价格:按照温州市有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。

  2、本合同生效后,甲方分________次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清。

  3、工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送达甲方。甲方自接到上述资料28天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在14天内,结清尾款。

  十三、违约

  1、发包方违约的具体责任如下:(2)不全面履行合同中发包方工作的违约责任工期顺延、并支付停工损失。

  十四、争议

  当事人不愿通过协商、调解解决或者协商调解不成时,双方约定按下列第_____种方式解决:

  (1)向温州仲裁委员会申请仲裁。

  (2)向____________________人民法院起诉。

  十五、不可抗力

  1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包方承包方责任造成的爆炸、火灾、以及台风、洪水、地震、大暴雨等自然灾害。

  2、因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:

  (1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工的材料和待安装的设备的损失、由发包方承担;

  (2)发包方承包人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;

  (3)承包方机械设备损坏及停工损失,由承包方承担;

  (4)停工期间,承包方应监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包方承担;

  (5) 工程所需清理、修复费用,由发包方承担;

  (6) 延误的工期相应顺延;

  3、因合同方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

  十六、工程质量保修

  1、外墙涂料保修期壹年。

  2、双方约定承包方向发包方支付工程质量保修金额_______________在竣工验收合格后半年一次性退还给承包方。

  十七、合同份数

  本合同一式六份,正本三份,副本三份

  发包方(章):承包方(章):

  发包方代表: 承包方代表:

  年月日

施工的合同13

  发包人:(以下简称甲方)

  承包人:

  甲方因校园建设需要,经东台市教育局批准,决定对校舍维修工程实施建设,经公开招标,乙方以______元/㎡的单价中标。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、行规法规,遵循平等的自愿、公开和诚信的'原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:江苏省东台第二职业高级中学校舍维修工程

  工程内容:见施工说明

  承包方式:包工包料

  二、工程范围

  浴室、伙房屋面清理、做sbs反光卷材(单层,—50),厚度为2.5mm。

  三、工程期限

  1、开工日期:

  2、合同工期总日历天数15天,提前不奖,如延误工程,每推迟1天罚款100元。

  四、质量标准:合格及合格以上。

  五、工程价款

  工程造价:根据工程内容实际施工面积×____元/㎡。

  六、工程款支付

  工程验收合格后,付总价的50%,余款50%工程验收合格后一年付清。

  七、工程竣工验收

  工程竣工后施工单位提出书面申请,招标单位将组织有关部门对工程实施情况进行验收,如施工质量验收不合格,施工单位必须无条件返工并承担一切损失。

  八、安全生产及其它

  1、承包人在施工过程中应按规范进行施工,对施工安全负全部责任。

  2、建筑垃圾在工程竣工验收前,必须清场退场完毕。

  3、乙方做sbs反光卷材的材料的质量不得低于甲方提供的样品质量,经甲方验收同意后方可使用。

  4、乙方施工必须服从甲方和有关部门的监督,每一道工序完成后经甲方负责人签字后方可进入下一道工序,否则甲方有权责令停工,由此引发的一切损失由施工单位承担。若出现质量问题,造成工程隐患的,按国家有关规定追究乙方的责任。

  5、其他未尽事宜以及在合同执行过程中如发生争议,可协商订立补充合同。

  九、本合同自盖章签字之日起生效,一式三份,甲、乙双方各执壹份,会计室壹份。

  发包人:

  甲方代表:

  承包人:

  乙方代表:

  见证方:

  日期:

施工的合同14

  建设方(以下简称甲方):

  承揽方(以下简称乙方):

  风险提示:发包人的相对义务

  根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

  若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,为明确双方在承包过程中的权利、义务,经双方协商后同意签订本合同。

  一、钢结构工程概况

  (1)工程名称:

  (2)工程地点:

  (3)工程范围和内容:本房为_______跨钢结构厂房,规格:长_______米;宽_______米;檐高_______米,按图纸施工。

  (4)建筑外包面积:_______平方米。

  二、工程施工日期

  (1)开工日期:________年____月____日;

  风险提示:

  关于实际竣工日期的规定。当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:

  工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。

  (2)竣工日期:________年____月____日;

  (3)合同工期总日历天数_________天。

  三、工程合同造价及结算

  (1)本合同的总造价经双方约定后,任何一方不得擅自改变,但发生图纸变更或本项目中面积有增减时,以工程联系单形式可作调整,将调整后的金额以书面形式通知对方。

  (2)本合同签订后,甲方须付预付款______%计人民币______元作为合同定金及备料款,乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价的______%计人民币______元作为工程进度款,乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的______%,计人民币______元作为工程进度款,工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的______%,计人民币______元作为工程款。

  (3)工程竣工验收后,甲方方可使用,未经验收,甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。

  (4)如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工,窝工损失,甲方应承担相应经济损失责任,并应向乙方支付拖欠金额的百分之三的违约金。

  (5)本合同造价结算方式:____________。风险提示:工程质量未符合标准的`归责

  因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

  因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

  四、质量标准工程质量标准:质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

  五、甲方的义务责任

  (1)办理好各种施工手续,并在乙方进场前提供给乙方;

  (2)施工过程中,协助乙方协调好各种关系;

  (3)提供施工所需的水、电源。

  六、乙方的义务责任

  (1)乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明,并按相应标准进行加工制作,如不相符,甲方有权提出整改或相应经济赔偿;

  (2)在施工过程中,乙方应文明施工;

  (3)乙方在施工中发生的一切事故,由乙方负全责。

  七、安全责任乙方进场后,要严格按照操作规程及有关施工安全规范进行施工,严禁违章施工,如施工中违章发生安全事故及施工质量达不到要求,一切经济损失及责任全部由乙方承担。风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责

  承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。

  发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。

  八、材料的提供工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方,并附合格证、实验报告,经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。

  九、工程验收

  (1)乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工,确保质量,施工中因施工责任造成不合质量要求,甲方必须及时提出,乙方应保证质量,负责返工修补并承担一切费用,凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题,由乙方无偿保修________年(本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准)。

  (2)甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收,竣工前乙方提出交工通知书,甲方接到通知书后应在____日内组织人员进行验收,并签具验收证明,逾期按合格检定。(竣工验收合格后甲方方可使用,未经验收,甲方擅自使用则视为工程验收合格)。

  风险提示:保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

  发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。

  十、维修期限承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定,在工程竣工验收之前,与发包人签订质量保修合同,并对交付发包人使用的工程,在质量保修期内承担质量保修责任。保修期为:________年____月____日________年____月____日。风险提示:明确违约责任在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。

  十一、违约责任

  (1)因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担返工或采取加固措施发生的全部费用;

  (2)因承包方原因导致延误工期,按工程总造价的万分之三天赔偿发包人;

  (3)发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任并按工程总造价的万分之三天赔偿承包人。

  十二、争议解决若双方就经济纠纷协商不成,可依法向起诉方住所所在地人民法院起诉。

  十三、其他

  (1)发包人、承包人履行合同全部义务后,发包人向承包人签发履约证书,本合同即告终止。

  (2)合同的权利义务终止后,发包人、承包人应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。

  (3)本合同正本____份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存____份。

  (4)双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际,经协商一致后,可对本合同内容具体化、补充或修改,其效力同本合同。

  发包人:(公X)

  委托代理人:

  电话:

  传真:

  开户银行:

  账号:

  XX编码:________年____月____日

  承包人:(公X)

  委托代理人:

  电话:

  传真:

  开户银行:

  账号:

  XX编码:

  ________年____月____日

施工的合同15

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  因办公楼卫生间内,下水道年久失修,造成阻塞,污水横流,给办公、生活造成了不便,为营造一个良好的办公、生活环境,甲、乙双方就更换维修此下水道工程达成协议如下:

  一、工程地点:办公楼1至4楼卫生间下水道。

  二、工程内容:下水道安装及改造。

  三、工程质量:

  1、c管必须为国标产品。

  2、管道施工、安装符合国家安装工艺要求,做到底板平整、安装牢固,确保排水通畅。

  四、工程时间:________年____月____日至________年____月____日止。

  五、工程造价:工程总造价为 元( 整),包工包料。

  六、付款方式:工程结束后,经验收合格凭票付款,金额为 整( 元),一次性付清。

  七、其它约定事项

  1、 保修期为________年,如因质量问题出现渗水、漏水以及被雨水或大风损毁等情况,由乙方负责维修,费用由乙方承担。

  2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,因施工安全造成的一切后果,均由乙方全权负责。

  八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方共同签字后生效。

  甲方:乙方:

  ________年____月____日