简易施工合同

时间:2023-04-11 13:19:07 施工合同 我要投稿

简易施工合同15篇

  在人们越来越相信法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编收集整理的简易施工合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

简易施工合同15篇

简易施工合同1

  发包方(以下称甲方):

  承包方(以下称乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。

  第一条工程项目

  一、工程名称:xxx安装工程

  二、工程地点:xx宋埠

  三、承包方式:包工、包机械、包安全

  第二条工程期限

  一、合同工期总日历天数10天

  第三条工程价款、结算及付款方式

  本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组300元/组(一组24块电池板)。

  1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。

  3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价安装组数进行费用结算。

  4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用.

  第四条甲乙方责任

  1、甲方需把料运至安装现场。

  2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

  3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

  4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。

  5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。

  第五条安全施工

  乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的'责任和因此发生的费用,由乙方承担。

  第六条奖惩责任

  1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW=50000元标准进行结算。

  2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

  第七条纠纷解决办法

  因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  第八条附则

  本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。

  甲方:

  乙方:

  代表:

  代表:

  xx年xx月xx日

  xx年xx月xx日

简易施工合同2

  甲方:陕西省安康公路局

  乙方:陕西省安康市公路局机修厂

  为确保工程项目顺利完工,经甲乙双方充分协商,并在此基础上达成如下协议内容:

  1、工程项目:s207线吉河桥便道抢修工程。工程内容包括:环境协调、路基土石方、简易路面、钢便桥、道路安全标志、后期养护及旧桥的交通管制等一切工作。

  2、工程总价: 元(大写 元)。

  3、工程工期:自XX年1月13日至XX年1月29日,工

  期17天。

  4、工程质量:乙方必须按照公路工程相关项目的技术规范、规程要求施工,认真选择施工方案及施工工艺,对关键工序的施工方法和工艺,必须报经甲方或甲方代表审查同意后方可实施。工程质量乙方负全部责任。

  5、工程安全及法规制度

  ①、合同签订后由甲方安全、生产负责人对施工现场进行移交,乙方应对全部施工现场作业和施工方法的适应性、稳定性和安全性负责,甲方不承担责任。

  ②、乙方在合同执行期间,应对工程中的'所有结构、材料、设备、临时工程等进行积极保护,如因管理不善造成的经济损失,由乙方全部自理和承担相关责任。

  ③、乙方应加强安全生产管理,并做到安全生产、文明施工,由于管理不善或民工的过失,或第三者原因造成自身或第三方的人身伤亡,机械设备及其它财产损失事故等,均由乙方自行负责处理并将事故处理结果向建设单位书面汇报,甲方不负任何责任,也不支付任何费用。

  ④、爆破人员必须持有公安机关核发的爆破证,采购的火工器材要有运输证、存放证,存放要分类,建帐,严格实行领发制度,绝对不能流向其它工地或他人。

  ⑤、合同执行期间,乙方应自觉遵守国家、地方政府及有关部门颁布的法律、法规和制度,否则产生的一切后果由乙方承担,乙方应按国家和地方政府的有关规定及时上缴应承担的各种税费。

  ⑥、乙方在施工期间所发生的外部环境由乙方自行处理,必要时甲方予以协助,所发生的一切费用由乙方承担。

  6、工程结算及支付

  ①、工程中期借款额度以上月实际进度并检验合格工程价款

  的60%。

  ②、工程完工后一个月内办理工程价款结算手续。

  7、其它:

  ①、本协议为总价合同,合同执行期间单价不予变更。

  ②、本协议一式四份,甲方、乙方各二份。

  ③、本协议自签字之日生效,止于新建桥梁施工单位进场交付后完毕。

  ④、其它未尽事宜双方另行协商解决,并订立补充条款为准。

  8、附件:施工图纸及及材料供应。

  8.1、合同签字后,由建设单位提供图纸壹份,未经同意不得将图纸交第三方。

  8.2、完成本合同工程所需的材料均由乙方负责采购、验收,所有材料运输和保管,甲方不承担任何费用,对进场的材料应按照规范要求分批抽检,合格后方可使用。对于不合格材料乙方应及时清除施工现场。材料试验由施工员现场取样,所发生的一切费用由乙方自理。

  甲方:陕西省安康公路管理局

  法定代表:

  乙方:陕西省安康市公路局机修厂

  法定代表:

简易施工合同3

  发包方:________________

  承包方:________________

  签约时间:签约地点:为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规

  ,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。

  一、工程名称:____________

  二、建筑面积(工程形式):____________

  三、施工地点:________________

  四、工期:1、开工:____年__月__日;2、竣工:____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。

  五、承包形式:________

  六、工程质量标准:________

  七、工程价款:共计人民币元。

  八、付款方式:本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。

  九、质保期:____年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务

  ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;

  ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务

  ①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务;

  ③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护;

  ⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他

  1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。

  2、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。

  3、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。

  发包方:承包方:

  委托代理人:委托代理人:

  总包方(甲方):____________________________

  地 址:____________ 邮码____________ 电话____________

  法定代表人:____________ 职务____________

  分包方(乙方):____________________________

  地 址:____________ 邮码____________ 电话____________

  法定代表人:____________ 职务____________

  依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和××市人民政府××号文件的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。

  第一条 工程项目

  一、工程名称:________________

  二、工程地点:________________

  三、工程编号:_________施工许可证号:_______营业执照号:_______

  四、分包工程范围及工程量(附预算书)

  五、分包工程期限________年____月____日开工,________年____月____日竣工。

  六、分包工程人工费用________元。

  七、乙方投入工种及人数________人。

  第二条 工程结算

  按分包工程项目,第一个月预支生活费,按合同人数每人____计算,下月结算时扣回,在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的'80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格,予以结算。

  第三条 工程质量

  甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。

  第四条 安全生产

  一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。

  二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。

  三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。

  第五条 生活管理

  一、乙方工人进场后,食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管,如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备,生活用煤由甲方按定量提供。

  二、生活需用之粮食、油类,由乙方自理,甲方应在医疗、卫生等方面提供方便,乙方工人如有疾病,经其负责人签字同意,可在甲方就医,医疗费用由乙方负责按月付清。

  第六条 分包工程人工费单价

  一、单位工程分包,每预算工日为________元。实行单方平方米人工费包干,每平方米____ 元。

  二、内檐抹灰分包,达到优质的每预算工日为________元。达到合格的每预算工日为________元。实行分项人工费包干每平米________元。

  三、单项分包石、土方工程的每预算工日为________元。

  四、清工每工日为________元。

  五、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为________元。

  六、水、电、暖、卫工程,每预算工日(按幢号分包为)________元。

  七、冬季施工期间(12月1日到2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为________元。

  八、分包工程费用明细表(一~七项均可列表)

  第七条 材料供应管理

  乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料,做到日用日清,活完料净,保持现场整洁。

  第八条 施工机具

  一、大型工具由甲方负责,保证使用需要。

  二、手工操作工具,由乙方负责。

  三、对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿。

  四、施工需用的中、小型机械,由甲方按施工方案配备,一台机械应配备一名司机,保证乙方正常施工,乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。

  第九条 现场管理

  一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。

  二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。

  三、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准合同外人员出入现场和住宿。

  第十条 违约责任

  一、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。

  二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。

  三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程人工费____%的逾期违约金。

  四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给对方逾期付款违约金。

  第十一条 附则

  一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时。解决不了的,可按以下第( )项解决:(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁,(2)向人民法院起诉。

  二、本合同一式__份,甲乙双方各执正本一份。其余副本,报送____ 备案。

  三、要求鉴证(公证)的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。

  四、双方商定的其他条款:

  1.

  2.

  第十二条 合同附件及有效期

  一、合同附件:

  1.工程预算书;

  2.

  二、本合同自双方盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。

  总包单位:________________________

  法定代表人:______________________

  ____年____月____日

  分包单位:________________________

  法定代表人:______________________

  ____年____月____日

简易施工合同4

  建设单位(甲方):

  施工单位(乙方):

  鉴于甲方修建 组道路工程,为确保通组道路建设质量,经甲乙双方共同协商,现就通组道路建设的相关事宜达成如下协议。

  一、工程建设规模

  通组道路长 米,水泥混凝土路面厚度为厘米,水泥混凝土抗弯拉强度为3.5Mpa,工程造价(大写) 。

  二、工程质量

  乙方要严格按照工程施工技术规范进行施工,加强施工原材料和施工质量控制,强化工程施工现场管理,主动接受区交通局和镇政府或街办管理人员的监督,确保工程质量通过区交通局验收合格。

  工程施工结束,乙方必须完善工程建设资料,并装订成册,以备验收

  工程质量保修期2年,保修期间所发生的维修费用由乙方自行承担。

  三、工期

  施工工期自年 月 日至 年月 日。由乙方因素造成的工期延误,每延期一天处罚1000元,直至工程结束。

  四、付款方法

  工程采取分期付款方式,具体为

  五、安全责任

  乙方应加强安全生产管理,施工现场应设置明显的施工警告,做到文明施工。施工期间若发生一切安全责任事故,由乙方负责处理,与甲方无关。

  六、廉政责任

  甲、乙双方应共同自觉遵守国家有关廉洁自律的相关规定,按章办事。

  甲方工作人员不得接受乙方的'礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

  乙方不得以任何理由或方式向甲方工作人员行贿或馈赠礼品。

  七、合同未尽事宜,甲乙双方共同协商解决。

  八、本合同一式四份,双方各执二份。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  甲方代表签字:

  日期: 乙方代表签字: 日期:

简易施工合同5

  发包人:(以下简称甲方)

  承包人:(以下简称乙方)

  经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。

  一、工程项目

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、承包范围:

  4、承包方式:

  5、合同价款:合同总价每公里万。单位造价每平方米元(竣工后以实际丈量面积为准进行结算)。

  二、技术要求

  1、路面为cm厚水泥混凝土路面,宽米。

  2、天然级配砂砾石垫层,厚度cm天然级配砂砾石,宽度6M。

  3、cm厚灰土垫层。

  三、施工及质量要求

  1、路基处理

  在原有路基的基础上,对高低不平路段,采用推土机或装载机整平,并清除地表杂草,然后用压路机压实。

  2、严格控制路面材料质量,垫层必须夯实,否则返工。

  四、双方权利和义务

  1、发包人的权利和义务

  发包人委派的业主代表:

  姓名:职务;

  职权:对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

  2、发包人主要工作:

  负责场地三通一平;

  3、承包人的权利和义务

  项目负责人姓名:

  项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

  4、承包人主要工作:

  负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的`责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合发包人和监理单位进行质量检查:

  五、工程价款的支付

  本合同签订之日付%,工程竣工验收完后分阶段视情况支付下剩款项。工程质量保证金为总造价的%,质保期一年,质保期自竣工验收之日计算,期满后一次性支付质保金。

  六、安全文明施工

  承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。

  承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

  七、竣工验收

  承包人在工程具备竣工验收条件钱24小时通知发包单位组织竣验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改,并承担自身原因造成的整改费用。

  八、本合同一式两份

  甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。项目工程有关款项全部计算完毕后自行失效。

  发包人:(签章)

  承包人:(签章)

  年月日

简易施工合同6

  甲方:

  乙方:

  甲方工程由乙方城建,为明确双方的责任和义务,确保工程顺利完成,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定,结合本工程具体情况,经双方协商签订本合同如下:

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程内容:

  二、工程合同造价

  本工程共计 ㎡,单价 元/㎡,合计 元。

  三、施工期限

  本工程工期自 年 月 日至 年 月 日。

  四、工程价款的支付与结算

  在乙方施工任务完成后,甲方一次性付清工程款。

  五、甲乙双方责任

  (一)甲方

  1、配合乙方迁移一切影响施工的`障碍物,帮助乙方协调所需用土、沙方。

  2、待工程结束后,负责组织有关人员进行验收。

  3、定期不定期对工程施工进行质量检测。

  (二)乙方

  1、严格按照合同、工程技术标准及工程质量管理要求组织施工。

  2、工程完成经业主等有关单位验收合格交付为准,如出现质量问题由乙方负责维修赔偿。

  3、施工期间无条件服从甲方及监理部门的监管。

  4、保证所有施工机械符合施工要求。

  六、安全施工与检查

  乙方应遵守安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,因乙方安全措施不力造成事故和因此发生的费用,由乙方承担。甲方不得要求乙方违反安全规定进行施工,因甲方导致的安全事故,由甲方承担相应责任。

  七、本合同未尽事宜,甲乙双方应本着相互谅解的原则,随时协商解决。因协商无效,提交新野县人民法院解决。

  八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。项目工程有关款项全部计算完毕后自行失效。

  甲方:(签章)

  乙方:(签章)

  年 月 日

简易施工合同7

  甲方:________________________

  乙方:________________________

  一、工程项目

  本工程全部项目的施工由乙方负责。

  二、工程承包形式

  以轻工形式承包。

  三、工程质量

  本工程为合格工程,乙方严格按施工规范和图纸进行施工,严把工程质量关。因施工质量造成返工,损失由乙方承担,并对乙方_______-_______元/次的罚款。

  四、工程日期:

  自开工之日起至_______年_______月_______日交付使用。

  五、材料管理

  本工程中主要材料有甲方购进。乙方负责验收和监督材料的质量、数量、单价及材料购进后的保管、使用。以甲乙双方签字的收料单依据施工定额进行工程结算。

  材料保管乙方要严格管理,出库、领料要有专人负责。严禁丢失和浪费。进入工地后,场内材料所发生的所有费用由乙方承担,因管理不善,交付乙方入库后,如有丢失、浪费和超预算使用,由乙方承担赔偿责任。

  六、机械管理

  工程中所有机械及脚手架、模板、起重设备由乙方负责。

  七、结算方式

  本工程依据定额,按工程进度和实际工程量,对人工费、机械费、脚手架、模板、土建项目的水电费进行结算,按甲方支付能力进行付款。乙方发生费用的_______%为质保金,质保期满_______年后全部付清。

  八、费用提取

  土建工程按乙方实际发生的工程量取企业管理费_______%,人工费按实际工程量每工日取_______元,利润按乙方实际发生的费用取三级,税金按乙方实际发生费用取费。机械费、模板费等执行费用定额。

  九、水、电费由乙方负责向当地供电部门进行结算。

  十、安全责任

  乙方一定注意施工安全,按规范施工避免一切事故的'发生,对于施工中出现的一切大小事故,均有乙方负责,甲方不负一切责任(另签安全责任书)。

  十一、其它

  起重设备的使用费依据定额结算(包括设备的进出场运输费用、安拆费用及设备基础的钢筋混凝土浇筑)。

  十二、本合同一式二份,甲、乙双方各持一份,签字盖章后生效。本合同未尽事宜,按《合同法》执行或双方协商解决。

  甲方签字(盖章):____________

  __________年_______月_______日

  乙方签字(盖章):____________

  __________年_______月_______日

简易施工合同8

  建筑工程施工合同 (以下简称甲方) 甲方: 乙方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将 工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。

  一、工程名称: 地点:

  二、承包方式

  三、工程承包内容

  四、合同价款

  五、 付款方式

  六、总工期要求 个工作日。

  七、甲方责任1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。

  2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

  八、乙方责任

  1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。

  2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格,延误期每日罚款 元。

  九、工程质量、安全及保修

  1.乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。

  2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

  3.工程竣工验收后,乙方对施工的'工程质量负责保修一年。

  十、争议及解决办法

  未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的,按以下方式解决争议:

  第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁; 第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。

  十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。

  甲方: 乙方:

  代表: 代表:

  年 月 日

简易施工合同9

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方友好协商,达成以下意向:

  甲 乙双方本着平等互利真诚合作的宗旨,为明确甲 乙双方的权力和义务,就“工程施工队阶段性支持加盟商”合作事宜,经友好协商并签订本协议。合作期为3个月或累计产值超过60万元人民币。 合作协议期限: 甲 乙双方的合作为阶段合作,合作协议期限自本协议签字盖章后生效,如果续约双方则需另签协议,协议内容由甲乙双方协商后签字盖章生效。

  一、甲方权利:

  1、 甲方有权监督的现场管理及文明施工。

  2、 甲方有权对乙方施工质量进行抽检与检验。

  3、 甲方有权对乙方的施工材料进行封样及审核。

  4、 甲方有权对乙方的现场人员进行管理。

  5、 甲方有权对乙方的不规范行为做出相应的经济处罚。

  二、甲方责任:

  1、 甲方负责帮助乙方寻找宿舍,供乙方使用。(费用由乙方自负)

  2、 甲方有权给乙方确定材料品牌的使用。

  3、 甲方有权负责给乙方确定合同提成比例。

  4、 甲方负责及时给乙方拨付工程款。

  三、乙方权利:

  1、 乙方有权要求甲方协助工人解决住宿问题。

  2、 乙方有权要求甲方保证工程施工队的合同提成比例,确保施工队的利润。

  3、 乙方有权要求甲方帮助工程施工队与客户沟通,确保工程的顺利进行。

  4、 乙方有权要求甲方及时拨付工程款,确保工程的顺利进行、施工队工人的稳定。

  四、乙方责任:

  1、 乙方派出人员必须遵守甲方的各项规章制度。

  1) 现场文明

  2) 工艺做法

  3) 规章制度

  2、 乙方保证所派出人员具有较强的工作能力,能够胜任施工中各个环节的工作任务。

  1) 熟悉各工种的施工工艺

  2) 协调解决问题能力强

  3) 熟练掌握各种单据的'填写

  3、 乙方保证所派出人员对东易日盛企业文化有较深的认识。

  1) 负责人以上施工人员对东易企业文化有较深认识

  2) 工人能够认真执行东易日盛各项规章制度

  3) 能够按时参加公司培训及考核

  4、 乙方不须遵守甲方现场施工管理的各项要求。

  1) 工艺做法(国标)

  2) 成品保护

  3) 材料验收

  4) 表格填写

  5) 阶段验收

  6) 工地营销推广

  5、 支持效果

  1) 达到东易日盛集团公司样板间要求

  2) 客户满意度应在90%以上

  3) 优良工程比例100%

  五、付款方式及质保金

  1) 如果配有材料库且不发放首期款,如没有材料库,则按

  工程报价的60% ╳ 20% 领取首期款

  2)中期款按15%提取中期款

  3)尾款、其余款项待竣工后且客户交其尾款后付清

  4)质保金为3万元人民币,从每个工程中扣除该工程总金额的5%作为质保金

  5)如3个月内产值在60万以上,按60万的5%扣除维修保证金

  6)3个月内不能达到60万产值的,按实际发生产值扣除维修保证金

  7)双方如继续合作,维修保证金可累计

  六、材料领用

  1、 如公司有材料库,乙方每个工程材料领用比例不得低于25%,不得高于40%(根据当地情况双方协定)

  2、 公司没有材料库,甲方应指定品牌、地点并以统一结算的方式提醒乙方到该处领用材料,乙方不得偷梁换柱欺骗公司及客户

  3、 如乙方不能按协议要求领用材料,一经发现处以该材料单价10倍以上罚款

  七、协议终止

  甲 乙任何一方终止合作协议,须提前两个月以书面形式通知对方。乙方承接甲方的所有装饰工程的质量保修期执行完毕无质量问题,甲方将乙方的质量保证金退还乙方。

  八、补充协议

  本协议未尽事宜,按照《合同法》及相关法律 法规的有关规定执行或双方另订补充协议,补充协议与本合同具有同等的法律效力。

  九、纠纷处理

  甲 乙双方因本合作协议产生的纠纷,应友好协商解决。

  十、合作期限:

  自 年 月日—— 年 日 月。

  甲方:

  代表人签名:

  日期:

  乙方:

  代表人签名:

  日期:

简易施工合同10

  甲方:

  乙方:

  昌邑区土城子乡中学混凝土施工工程确定由乙方施工修建,为确保工程质量,按期竣工,明确双方权利义务及责任,经双方协商,签订本合同。

  一、工程概况

  本工程由两部分组成:

  1、教学楼南两个篮球场地,共1024平方米,厚度为15厘米。

  2、教学楼北侧水泥路面,共( 1576.74 )平方米,厚度平均为17厘米。

  二、承包方式

  该工程所有材料由乙方采购,且必须符合规定要求,经甲方检验不合格的材料,乙方不得使用,否则由此引起的.后果由乙方承担。

  三、施工要求

  乙方必须按照有关规定组织施工,规范施工方案;

  四、工期:从20xx年( 7 )月( 29 )日到20xx年8月18日,共( 20 )天。

  五、设计变更

  该工程不得随意变更,如确因特殊情况变更时,经甲乙双方协商,方能实施。

  六、双方责任

  甲方负责做好施工期间的外围工作,提供水源、电源及工人临时住宿,乙方积极组织施工,确保工程质量,必须按时竣工。

  七、工程造价与资金支付

  经双方协商,工程造价按每平方( 63.5 )元计算,具体支付方式,工程结束,验收合格,在二年内付清工程款。

  八、违约责任

  乙方对本工程必须调集充足的人力和设备,确保施工安全,质量不合格必须返工,返工费用全部自负。

  甲方必须安约定日期支付工程款,否则产生的一切后果,由甲方负责。

  附:因天气、停电或外部因素影响造成停工,施工时间往后顺延。 本合同一式两份,甲方双方签字后生效,具有同等法律效力。

  甲方:

  乙方:

  年月日:

简易施工合同11

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。

  一、 工程项目

  1.工程名称:

  2.工程地点:

  3.承包范围:混凝土路面工程施工(混凝土搅拌、运输、振动、找平、收光、置筋、切缝、养护等)

  4、承包方式:包工(施工方自带所有施工必备机械及工具,包质量、包工期、包安全及验收通过等)

  5.质量标准:合格

  6、合同价款:每平方 元。工程完工后工程款按实际平方米计算。

  7、工期:从 年 月 日开工,至 年 月 日完工。工期为 天。如因不可抗力因素不能按时开工或完工,工期顺延。

  8、水泥混凝土路面标准C30,厚20厘米,使用42.5水泥。

  二、路面施工工艺

  1、混凝土路面:道路两侧20cm高槽钢支护,用C30混凝土浇筑。20米道路纵向中线留1cm分格缝,横向每5米分块留1cm分格缝。纵横向分格缝内按设计要求设置钢筋拉杆。用平板振动器或振动棒振实,后摊铺机振捣、提浆、摊平,机抹两遍;

  2、养护:用薄膜或草席覆盖养护,不少于7天;

  3、切缝:待混凝土强度达到80%后,进行切缝,缝深5cm,间距5m;

  4、施工完成后整体道路混凝土强度必须达到设计强度的90%以上方可开放上人通车使用。

  三、工程款拨付

  工程款经竣工验收合格后支付总价款的97 %,剩余3%保证金,待质量保修期满一年后支付,如保修期内由于乙方原因产生的质量问题,由乙方免费维修,

  如乙方7天内不到,由此发生的费用由乙方承担。

  四、施工技术及质量

  1、执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、省相关技术标准、规范;

  2、以施工图纸、设计文件要求标准和双方合同为依据;

  3、质量标准:一次性验收合格,竣工资料符合规范要求;

  五、双方权利责任

  甲 方:

  1、甲方向乙方进行技术交底。负责场地三通一平,水电接入;

  2、进行工程协调、管理;

  3、对乙方安全生产、文明施工的落实情况进行监督。对发现的各种不安全、不文明的行为立即制止,解决和排除其隐患。有权对不符合安全生产、文明施工的行为提出相应整改意见;

  4、甲方负责人对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作;

  5、按合同约定支付工程款;

  乙 方:

  1、严格按相关施工质量规范组织施工,保证施工工期进度;

  2、按工程需要自备施工机械和人工,负责本工程施工范围内的施工安全工作,做好现场设备的照管工作;

  3、在工程期间,乙方应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的'责任和因此发生的费用;

  4、未经甲方同意不得转包工程。

  5、负责所施工工程的验收通过;

  六、安全文明施工

  1.乙方应按甲方统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。

  2.乙方须加强安全管理教育工作,严格实施安全防护措施,严禁违章指挥,违章作业,违反安全操作规程施工。持证上岗,杜绝安全事故发生。

  3、乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

  七、竣工验收

  乙方在工程具备竣工验收条件前时通知甲方组织竣工验收。甲方在收到通知后及时组织有关人员进行验收,并在验收后给予认可或提出限期整改意见。乙方按要求整改,并承担自身原因造成整改的费用。

  八、违约责任

  甲方违约:

  因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。 乙方违约:

  1.因乙方原因,未按本合同所示工期按时竣工,每延误一天,乙方按 元/天向甲方支付逾期违约金,并承担由此给甲方带来的全部损失。

  2.因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责,并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求,甲方提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的,甲方有权另行安排其他单位按原价两倍的费用完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由乙方承担。

  九、合同生效与终止

  1、本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字后生效;

  2、合同订立时间: 年 月 日;

  3、甲方、乙方履行合同全部义务,乙方向甲方交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。

  十、其 他

  1、 如施工完毕后,未能通过相关部门的验收及开通,甲方将不予以支付剩余的工程款,直到验收合格并开通后,甲方无息支付。

  2、本合同一式 份,甲乙各方 份,经双方代表签字与盖章后生效。

  3、本合同未约定事宜,如有特殊情况或不可抗拒的自然因素,由双方协商另签补充协议。

  甲 方:(公章) 乙 方:(公章)

  年 月 日 年 月 日

简易施工合同12

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,结合工程实际情况,就工程施工承包给乙方的有关事宜,经协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

  第一条 工程概况

  1. 工程名称:

  2. 工程地点:

  3. 工程承包方式:

  4. 工程范围和内容:

  第二条 工程期限

  1. 本工程合同总工期为 天(从开工之日算起)

  2. 本工程开工日期 年月日,竣工日期年月日。

  第三条 工程合同总价

  本工程合同总价为人民币 元整(¥元),工程总价包含乙供材料费、安装费用、材料保管费用、搬运费用、安全保障设施费用、工伤保险费用等,乙方不得要求甲方支付非经甲方认可的其他费用。

  第四条 工程质量和检查验收

  1. 乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方代表的监督检查。

  2. 乙方应按工程进度,及时向甲方提供关于工程质量的技术资料等。隐蔽工程未经甲方专业人员检查不得隐蔽,否则将承担有关责任。

  3. 工程竣工验收,应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

  4. 工程竣工后双方共同组织有关单位进行竣工验收。

  5. 验收中如发现有不符合质量要求,需要返工的工程,由乙方负责修好再进行检验。乙方如不能在安排的期限内整改完成且达到竣工要求时,甲方有权按计划合法使用而不被视为验收通过,乙方须在有限的时间内处理完毕,直至验收合格。

  6. 竣工日期以最后验收合格的日期为准。

  第五条 施工设计变更

  甲方根据工程实际情况需要,可以对施工设计进行部分变更,乙方必须遵照执行,因施工设计变更造成的工程量增减,根据实际工程量结算。

  第六条 双方负责事项

  1. 甲方

  1) 合同签订后,向乙方提供有关技术要求和图纸;

  2) 组织乙方和设计单位参加施工图纸交底,并做好各方共同签署的交底纪要;

  3) 监督乙方工程进度及质量。

  2. 乙方

  1) 自备工程所需要的加工器械和施工工具;

  2) 做好材料和设备的检验、管理;

  3) 严格按照施工图与说明书进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付 .

  4) 在合同规定的保修期内,对属于乙方负责的工程质量问题,负责无偿修理。

  5) 负责提供现场的二、三级电箱,以满足现场的施工要求,使用的电箱要符合有关安全技术规范的要求,承担施工用电费用。

  6) 负责及时收集、清运现场施工垃圾,并对所属施工区域安排专人进行清扫,确保施工现场整洁。

  7) 负责竣工验收完成交付甲方之前半成品及成品的保护工作。

  第八条 安全生产

  1. 乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,进行安全技术培训,设置安全

  保障设施,自费办理工伤保险,严格遵守安全操作规程,施工中如发生伤亡事故,其损失由乙方负责。

  2. 在施工过程中,造成的火灾事故,由乙方负责。

  第九条 工程价款的支付与结算

  1. 本工程总价一次包死,不再调整。

  2.工队进场预付总价款的 % 元;按工程进度付款,此月支付至已完成工程价款的 % ;工程竣工验收合格结算完毕交付后 天内,甲方付至总价款的 % .

  3.余 %为工程质量保证金,质保期为年,到期后付清。

  4.施工图中已反映的内容,如属漏报,则认为已包含在其它相关项中,不再增补。

  第十条 违约责任与奖励规定

  1. 乙方在工程的施工管理中对于材料的使用,应坚持合理用料、节约用料的原则,严禁超标准用料,超标准用料造成甲方的'超额支出损失,在工程费用结算时从乙方承包费中扣除。

  2. 乙方工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的,按合同总价的10%偿付逾期违约金,并赔偿甲方实际损失。

  3. 乙方工程交付时间不符合规定,乙方按合同总价的10%偿付逾期违约金。

  4. 甲方未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失。

  5. 甲方不能按照合同约定支付承包费用,按照同期银行借款利息支付违约金,甲方无正当理由提前解除合同,应承担合同价款10%的违约金。

  第十一条 争议的解决方式

  合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成可直接向甲方住所地人民法院起诉。

  第十二条 附则

  其它本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规规定执行。

  本合同经双方签字或盖章后生效,至合同工程竣工交验,结清工程尾款,保修期满后自然失效。

  本合同一式二份,其中甲方、乙方各执一份。

  附件:《设计图纸及要求》

  甲方:乙方:

  签约日期:年 月 日

简易施工合同13

  甲方:

  乙方:

  甲方拟在市镇村原老房基上建房一幢,并以包清工形式发包给乙方施工,现双方在平等互利、协商一致的`基础上达成合同条款如下:

  第一条:甲方拟建房坐北朝南,砖混结构,甲方现已基础完工,铺设好水泥板,交由乙方施工,房屋占地面积平方米共层,房屋建成按实量面积计价。

  第二条:凡甲方建房所需材料由其提供,根据施工进度乙方应提前天通知甲方承办;乙方承揽施工(包建房)采用定额计价形式计价报酬:凡是泥水工、木工以及临时工等工作全部发包给乙方管理施工。

  第三条:乙方施工范围房屋整体框架结构,落成后,里外墙面粉刷完毕,房屋结构由甲方提供。计价价格为元/每平方米,其中砖匠工按层计算每平方米为元;木工按层计算,每平方米为元(第一层至第三层按实量面积计算,屋顶按第三层的一半计算)。

  第四条:质量要求建筑尺寸均匀整直,乙方应按甲方要求标准施工,如需改变结构或作修改,应经双方协商一致后方可施工。

  第五条:完工时间为本合同签字后起年月日前落成。

  第六条:付款方法按施工进度计算,第一层至第三层付人民币元(大写万千百元整),房屋落成完工验收合格后付人民币元(大写万千百元整),余人民币元(大写万千百元整)作为房屋质量保证金,至年月日止,如无质量问题即付清余款。

  第七条:甲方要求乙方对所有施工人员(包括砖匠工、木工)等技工人员一律持证上岗,并对所有施工人员参加人生安全保险,施工中应积极采取安全措施,确实抓好安全生产,施工中如发生安全事故,所造成的伤害均由乙方承担。

  第八条:如未尽事宜由双方协商解决。

  第九条:本合同一式二份,双方各执一份。

  甲方签字(手印):乙方签字(手印):

  日期:日期:

简易施工合同14

  项目名称:

  甲 方:甲方:

  乙 方:乙方:

  日 期:建设工程施工合同

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称: 东台市红十字会备灾救灾中心

  工程地点: 东台市经济开发区纬一路3-1号 工程内容: 仓库

  二、合同工期:

  开工日期: 竣工日期:合同工期总日历天数 天。

  三、质量标准

  工程质量标准:

  四、合同价款

  金额(大写): 元(人民币)

  ¥: 元

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  五、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  六、甲方向乙方承诺按照合同约定的'期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  七、合同生效

  合同订立时间:年

  合同订立地点:

  本合同双方约定后生效

  甲方:(公章) 乙方:(公章)

  住所: 住所:

  法定代表人: 法定代表人: 委托代表人: 委托代表人: 电话: 电话:

  传真: 传真:

  开户银行: 开户银行:

  账号: 账号:

  邮政编码: 邮政编码:

简易施工合同15

  发包人(全称):_

  承包人(全称):_

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:_温州市教师教育院雁荡分院改造工程

  工程地点: 乐清雁荡镇响铃街12号

  工程内容: 结构加固

  工程立项批准文号(或教育主管部门项目审批文号):

  资金来源:_ 财政拨款

  承包范围:_ 包工包料

  开工日期:_ 20__-7-19

  竣工日期:_ 20-8-29

  合同工期总日历天数_ 40 天。

  工程质量标准:_ 合格

  合同价款:金额(人民币大写):_贰拾陆万柒仟捌佰陆拾伍元整?:_ 267865元

  二、专用条款

  (一)、合同文件组成及解释顺序:

  (1)本合同协议书;

  (2)中标通知书;

  (3)招投标文件及其附件;

  (4)标准、规范及有关技术文件;

  (5)图纸;

  (6)工程量清单;

  (7)工程报价单或预算书;

  (8)双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  (二)、施工组织设计及双方派驻现场的工程师

  1.承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:工程师确认的时间:

  2.发包人派驻现场的人员姓名: 职务: 联系电话: 职权:代表发包人,对施工现场的工程管理全面负责。承包人项目经理是 徐爱国 ,职务: 项目负责人 建造师证书编号: 联系电话: 职权:负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由承包人负责的各项事宜。项目经理必须驻施工现场,未经发包人允许不得替换。

  (三)、工程变更 工程联系单先审核,后施工。提出方申报工程变更联系单需发包方和设计单位共同会签,经教育基建中心审核,并统一编号;由设计单位主动签发的联系单,须由发包方、监理方签发,经教育基建中心审核,并统一编号。否则该联系单无效。

  (四)、质量与验收

  本工程质量应达到国家质量评定合格标准。隐蔽工程和中间验收部位:按有关规定执行。

  (五)、安全施工

  承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全和非夜间施工照明。发包人不承担承包人或其分包单位雇佣的工人或其它人员的伤亡赔偿或补偿责任。 承包人存在安全施工措施不当或缺失的,应自行承担费用并采取一切必要合理的措施立即予以纠正,而造成的发包人、承包人或其他任何第三方人员经济损失和赔偿,全部由承包人承担。

  (六)、工程款支付和结算 本工程采用固定总价合同,即按中标价一次性包干,今后无论政策调整、材料价格等影响工程造价的因素如何变动,合同造价均不予调整。投标单位必须在投标报价时考虑其可能存在的风险因素。

  1. 按中标价结算。

  2. 若清单中工程量单项误差≥5%的,招标人和中标单位在发出中标通知书3天内一次性提出,核对属实后按第3条进行调整,逾期不予受理。

  3. 经教育基建中心审核后的变更项目,凭联系单按 《浙江省建筑工程预算定额》(20__版) 及相关政策性文件进行结算,按 三 类工程取费,市场信息价按 20__ 年 6 月的信息价计价,最后下浮 15 %。无相应定额子目的新增项目,按市场价组价,并经双方协商确认后计入结算,不再下浮。

  4. 工程款支付办法:签订合同生效,进场施工预付20%,竣工验收后付至50%,办理结算经财政审核后支付至95%,剩余5%做为维修保证金,保修期满后一次性付清(不计息)。由于其他零星项目和设计变更所需增加的支付款项,统一在结算时支付。

  (七)、竣工验收与保修

  1.承包人应在合同规定的工程竣工日的28天前,免费向发包人提交两套符合城建档案馆及其他有关部门要求的竣工图纸和竣工资料(包括相片)及两套光盘,壹套报教育基建中心备案。竣工资料壹套必须是原件。如因资料不符合要求,而产生的资料整理费用,由承包人承担。

  2.本项目保修期执行《建设工程质量管理条例》及浙江省、温州市相关保修规定。在保修期内承包人应无偿对项目进行修理。

  三、其他

  1.工程未办理竣工验收交付发包人前,承包人有责任为承包范围内的已完工程或其他任何部位进行保护,费用由承包人承担。

  2.本工程投保由承包人投保并承担费用,投保内容按法律法规办理。

  3.本工程双方约定担保事项如下:

  (1)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:提供保证金 。担保额度:合同总价 %

  (2)双方约定的'其他担保事项:

  a. 履约担保

  承包人应在签订合同后的7天内,按招标文件规定的格式和金额向发包人提交中标金额 %的履约保证金。履约担保内容包括:工期担保为履约担保的30%,质量担保为履约担保的50%,安全等其他综合担保为履约担保的20%。

  b. 履约担保的有效期:履约担保从签订本合同至工程竣工验收合格后28天内有效。

  四、合同生效

  合同订立时间:_ 20__-7-19

  合同订立地点:_温州市教师教育院雁荡分院 本合同双方约定:一式五份,正本贰份,副本叁份,经双方签字盖章,并经教育基建中心相关职能科室鉴证后生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

【简易施工合同】相关文章:

简易施工合同04-19

简易施工合同04-29

工程简易施工合同07-14

简易工程施工合同03-03

简易工程施工合同15篇11-12

简易租房合同01-18

简易购房合同03-14

装修简易合同03-06

简易装修合同03-15