装修合同

【热门】装修合同模板合集八篇

　　在不断进步的社会中，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编为大家整理的装修合同9篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

装修合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方现将石溪幼儿园的装修工程承包给乙方施工，为明确双方的责任和义务，经甲乙双方共同磋商，订立如下合同，望双方共同遵守：

　　一、对石溪幼儿园的坪面、楼面和地面进行建设装修，据预算工程总造价约为30万元。

　　二、乙方应按甲方确认的'项目进行施工，工程量结算每单项须经甲方现场负责人签字确认为准。

　　三、乙方应确保工程质量，如发生返工和材料浪费等现象，概由乙方承担所有费用。

　　四、整个装修工程由乙方全部垫资施工，整个装修工程完工验收一个月结清全部工程款。

　　五、乙方在施工过程中，要注意施工安全。如发生任何工伤事故，甲方不承担任何责任和义务，概由乙方自负。

　　六、本合同的未尽条款，甲乙双方协商解决。

　　七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：乙方

　　年 月 日：

装修合同 篇2

　　发包方(甲方)： 承包方(乙方)：_________

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第一条 工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3承包范围：

　　1.4承包方式：

　　1.5工期：本工程工期定为，工期计算以实际开工 期、甲方提供符合进场的条件及大厦管理处批准后，乙方进场施工当天起计，并经双方签字为准。大约自____20xx___年_4_月_7_日开工，大约于___5月_30__日竣工。

　　1.6工程质量：__按装饰工程的规范

　　1.7合同价款(人民币大写)： ，小写 ￥ 58000 元。增、减项目经甲、乙双方签字同意后结算。

　　第二条 甲方义务

　　2.1开工前_7___天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明 份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，说明使用注意事项,并支付施工期间相关费用。办理施工及施工人员出入证所涉及的各种申请、批件等手续并承担相应费用。

　　2.2指派_____程杰___为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2.3负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

　　2.4如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

　　2.5协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　2.6按约定依时支付工程款和结算工程款。

　　第三条 乙方义务

　　3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　3.2指派_________为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的`规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

　　3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　3.7因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到物业管理部门指定的地点，甲方负责支付垃圾清运费用。

　　3.8施工期间，乙方每天的工作时间为：上午分至分; 下午点分至

　　第四条 关于工期的约定

　　4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

　　4.2因甲方未按约定完成其应负责的工作，影响工期的，工期顺延。

　　4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延。

　　4.4因甲方提供的设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致一周内累计停工每达8小时，施工工期相应顺延1天。

　　第五条 关于工程质量及验收的约定

　　5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-20xx)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

　　5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

　　5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。隐蔽工程在隐蔽前，乙方应提前两天通知甲方进行验收， 甲方两天内不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自检后隐蔽并如实填写验收单，甲方应予以承认。 若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

　　9.2乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应折价赔偿。

　　9.3甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。

　　9.4未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

　　9.5未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，视作验收合格，当即结算工程款。造成损失由甲方负责。 9.6因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十条 争议或纠纷处理

　　10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意向乙方所在地人民法院起诉。

　　第十一条 其他约定

　　11.1 本工程保修期为两年，由乙方免费上门保修，具体保修细节见保修单。

　　11.2 乙方应为本工程购买工程保险，费用由甲方支付。

　　11. 3 其他： 第十二条 附则

　　12.1本工程需要购买保险时，应另订协议，或在预算中体现。

　　12.2 本合同正本两份，双方各执一份。副本 2 份，甲方执 1 份，乙方执 1份。合同附件及经双方协商达成一致的其它协议为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　12.3本合同经双方签字(盖章)后生效，合同全部履行完成后自动终止。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　代理人： 代理人：

　　单位地址： 单位地址：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　邮编： 邮编：

　　开户银行 开户银行：

　　户名： 户名：

装修合同 篇3

　　甲方：________________________________________________

　　指定联系人姓名：__________________

　　指定联系电话：____________________

　　指定联系邮箱：________________________________________

　　地址：________________________________________________ 邮编：_____________________

　　指定店铺地址：________________________________________

　　乙方：________________________________________________

　　地址：________________________________________________

　　指定联系电子邮箱：____________________________________

　　依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信 守执行：

　　一． 服务项目：

　　1、服务对象

　　由乙方为甲方淘宝网店（网址： ________________________________帐号：_____________________)。

　　2、服务项目及费用：共计人民币:_________元整（大写）_____万____仟_____佰_____拾元整。

　　3、付款方式：

　　为保障甲乙双方权益本次服务费用分二个阶段支付：

　　第一阶段：本合同签订后，甲方即向乙方直接支付合同总费用50%，即人民币______元；

　　第二阶段：甲方在使用对乙方提供的服务半年后对乙方无任何不满，即支付乙方50%，即人民币__________元；

　　4、服务时间：

　　1、自乙方收到甲方首付款后，乙方______日内应向甲方提供店铺整体装修 策划 广告图模板制作 产品图模板制作； 2、甲方收到模板后，乙方须积极配合甲方进行稿件修改，直至甲方满意为止；

　　3、自甲方确认模板并满意后付清相应合同款，乙方应在_____日内（此期间不做任何内容修 改，如甲方）将设计终稿发布上线至甲方网店。

　　5.服务定义：

　　⑴ 设计初稿：包含页面的整体颜色定位、排版格式、素材元素，轮廓架构，概略图雏形。 ⑵ 设计终稿：包含页面的整体颜色、格式、元素、等其它细节部分调整，达到最终实际效果。 ⑶ 发布上线：包含页面的整体代码编写、模板内容添加(不含宝贝描述)、首页图片美化。

　　二． 项目合作流程

　　1. 甲乙双方明确服务条款、服务时间、费用等必要信息。

　　2. 由乙方拟定合同，并双方签约按手印（合同一式两份，甲乙双方各执一份）。

　　3. 乙方在签约后开始执行设计所需素材收集等准备工作，须收到甲方的合同款后才开始执行服务操作。

　　4. 乙方在规定时间内完成服务，完成后以确认提交给甲方进行确认，如期间甲方有修改意见则电话联系乙方。 5. 甲方确认设计终稿后向乙方支付相应合同款。

　　三． 甲乙双方合作的权利和义务

　　服务筹备期：

　　1. 甲方需及时提供给乙方设计所需的所有材料，因材料提供问题所造成项目不能按时完成，由甲方承担所有责任。 2. 因甲方延迟支付合同款导致未能及时开展设计服务所造成的设计服务时间延长，由甲方承担所有责任。

　　3. 甲方需保证提供给乙方设计所需材料的完整性、结构清晰性。甲方保证提供给乙方的文字、图片等材料的真实性与合法性，乙方不承担对甲方所提供材料真实性与合法性的审核工作，因此，由此产生的一切法律责任以及给乙方造成的损失均由甲方承担。

　　4. 乙方不得在未经甲方允许的情况下，公布或向第三方透露甲方所提交的任何文件及信息。

　　服务执行期：

　　1. 甲乙双方必须委派项目负责人在项目执行过程中，积极配合及协调合作过程中的出现的要求及问题。

　　2. 乙方的设计作品必须向甲方负责人确认签字或邮件形式确认，一但确认后乙方有权拒绝任何理由的修改要求。 3. 甲方对设计作品提出的所有修改意见必须通过书面确认函形式,并与本合同有相同法律效应。

　　4. 乙方需在项目规定的时间内完成所有规定的服务内容，如在甲方密切配合的前提下，乙方未能及时完成服务内容所造成的损失由乙方承担。

　　5.甲方对乙方所有设计成果拥有审核确定权。

　　6. 乙方不得擅自对甲方没有确定的设计成果上传并公之于众。

　　7. 在设计制作过程中，甲方对未确认的设计稿提出的`修改要求，甲乙双方可共同协商整改方案，乙方应尽力协助实现。对有可能影响双方约定的完成时间的情况，乙方有权提出合理的延期请求，由双方协商确定具体时间。 8. 在修改过程中所造成的时间延误问题，由甲乙双方共同协商解决。

　　9. 甲方如对设计作品不满意，乙方需积极配合甲方修改调整，如修改范围已超过甲方原有的要求或修改书面确认函已确认过的内容，甲方将承担由此产生的一切费用。

　　10. 如因为乙方技术性问题造成甲方网店中的功能不能正常使用，乙方需无条件进行修改调整。

　　11. 因网店设计工作是十分艰巨的，不仅需要经过大量调研工作，更需一流设计师的创作，乙方在开始着手设计时就已经在全面的履行合同，鉴于此甲方承诺无论任何理由如提前终止合同，仍向乙方支付相应阶段的服务费（甲乙双方一致同意终止的除外）相应阶段费用见本合同付款方式，譬如：服务进入到第二阶段时甲方提前终止合同，应向乙方支付本合同款的共计50%的总费用。

　　服务完成

　　1. 乙方设计经甲方书面确认完成并交付给甲方后，甲方不得再要求乙方进行设计内容的修改，如必须执行修改的，甲方须承担修改所造成的服务费用。具体服务费用由甲乙双方商定。 2. 甲方需在乙方提交完所有执行文件后的3个工作日内付清所有剩余款项。

　　3. 在甲方付清应付乙方的全部款项后，甲方正式享有全部使用权，并且乙方不得以任何形式出售该视觉设计成果。 4. 服务完成后，乙方拥有成果展示权，需甲方允许乙方在乙方的**或服务平台进行成果展示。 5. 服务完成后，如甲方未按时付清应付乙方的全部款项，乙方有权通过法律途径收回乙方所有设计成果。

　　四． 支付方式 可对乙方现金支付、

　　五、网店后期维护

　　如乙方需要网店后期改动或增加内容另收取制作费用，另收费用按照甲方现时制作详细费用为标准，即比如合同报价为1000元//年，第2年收费标为10%。即100元/年

　　六、服务内容

　　甲方：___________________________________授权代表签字：_________________________

　　乙方：__________________________________ 授权代表签字：_________________________

　　年 月 日

装修合同 篇4

　　内墙批灰合同书

　　甲方（发包方）：

　　乙方（承包方）：

　　为明确双方职责，确保工程质量及进度，维护双方合法权益，双方就本工程施工事宜协商一致签订合同如下：

　　一、承包地址及内容：甲方将座落在和平大道13号整栋房屋设计为酒店，室内批灰工程由乙方双包（即包工包料）施工，按甲方现场施工状况要求，按质按量按时要求完成任务，保证墙柱转角（阴阳角）要平直，墙面平整。

　　二、质量及材料要求，墙面要做两遍油漆以上，并按施工人员要求调好色彩，灰底要放足胶水，材料按国家合格的环保涂料。

　　三、价格及工期，按实做面积每平方 元计（除门不除窗丈量）并修复好不平整或部分没做好的.泥底，施工期为 天，即从 年 月 日至 年 月 日完成。

　　四、付款方式：工人进场十天内付款壹万元（￥： 元） 结算后剩余壹万元（￥ 元）在一年内付清，质量保质期为壹年，保质期内如需维修，乙方应及时修复，否则甲方另找人员维修，将余款支付工资。

　　五、特别约定：乙方必须按期完工，每逾期一天罚款 元，完工后乙方自行把本行业的垃圾清走，在施工过程中，乙方自行做好安全措施，甲方不负安全责任，

　　本合同一式二份，双方各执一份，双方签字生效。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

装修合同 篇5

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　一、 协议内容：

　　甲方委托乙方对甲方属下需装修的店内装饰进行施工。

　　二、 乙方按甲方书面确认的装饰方案进行施工（设计方案包括平面图、水电图、施工布置图、附件施工要求及施工工艺流程表等）。

　　三、 甲方的权利和义务

　　（一）甲方的权利

　　1.甲方有权对不符合甲方设计意图的地方要求返工的权利；

　　2.对乙方装修过程中的重大质量问题，甲方除有要求乙方赔偿的权利外，还有终止合同的权利。

　　四、 乙方的权利和义务

　　（一）乙方的权利

　　1．乙方有按时取得劳动报酬的权利，甲方应按合同约定的`付款方式支付装饰款。

　　（二）乙方的义务

　　1．乙方应做到安全文明施工，如有违法被罚则与甲方无关由乙方自负；乙方的施工人员必须注意安全，在施工期间发生的一切工伤事故与甲方无关由乙方自负；因乙方原因造成的火灾事故，材料损坏，已完工的成品破坏由乙方负责赔偿相应损失。

　　2．自甲方交付乙方之日起，乙方应协助甲方保管施工现场各类物品，否则造成的材料丢失与误工由乙方负责。

　　3．严格按甲方要求施工，乙方有义务凭其丰富的经验向甲方提供建设性意见供甲方参考，直至甲方满意；

　　4．爱惜甲方原材料，精打细算，如因故意或技术原因造成原材料的浪费、短少由乙方负责赔偿；

　　5．精心施工，认真负责，打造精品工程，质量要求：

　　（1）所有墙壁外向对角瓷砖的铺贴均采用45度切对角，切角过程包括：机器切割（不得出现磕碰瓷砖表面导致参差不齐）和人工打磨（用砂纸磨薄切角边缘）。

　　（2）地面砖及墙面砖铺贴后不得出现：接缝不严不平，板面纹理不顺，反花、磕碰、分缝不匀等现象；瓷砖的铺贴后还不得有出现地面不平和积水的现象。

　　（3）墙面括完膩子粉后，不得有不平，括刷痕迹、划伤及不光滑现象。

　　（4）工艺天花板不得有接缝不严不平，接角脱落及明钉眼等现象。

　　具体质量要求参照乙方在 店的施工质量；施工质量要符合设计要求和国家规范标准，否则甲方有权要求乙方返工，返工所发生的一切费用由乙方负担；施工过程中如因施工不当所造成的材料破损由乙方负责按原价赔偿。

　　五、 工程内容及合同金额：

　　（一）工程内容及单价按甲乙双方认定的装饰项目预算单按实际项目计算；

　　（二）合同预算金额：

　　本协议装饰预算金额为人民币：（大写）

　　本协议装饰预算金额为人民币：（小写）

　　（为了防止

　　乙方在设计过程中故意隐瞒一些必须要实施的工程项目，然后要求在施工过程中增加。）要求：最终装饰总金额不得超出预算金额的10%，超出部分友好协商，协商不成功，则由乙方完全负责。

　　六、付款方式：

　　（1）第一次合同签定后开工前二至五天支付工程总造价40%合计_________元

　　（2）第二次施工过程中工期进度过半支付工程总造价30%合计_________元

　　（3）第三次竣工验收当天支付工程总造价30%合计_________元

　　七、 协议工程完成期限：

　　本工程施工期限自公元年 月日起至 年月日止，共计 天。

　　本协议经双方协商签订后共同遵守，除甲方因本协议第三、（一）、2原因有权终止合同外，未经双方同意，不得以其它任何理由终止合同。

　　八、 违约责任：

　　甲方在乙方施工过程中发现有重大质量问题或乙方在设计过程中故意隐瞒一些必须要实施的工程项目，然后在施工过程中要求增加并抬高单价，甲乙双方在协商不成功的条件下，甲方有权中止合同，合同中止后，乙方应该赔偿甲方30%的违约金作为甲方另找装饰公司的损失，而已经完工的合格工程量甲方可按装饰预算单价支付给乙方。除此类原因外，甲方未经乙方同意不得终止合同，否则甲方必须赔偿乙方总工程款的30%作为违约金；

　　乙方未经甲方同意中止合同，则乙方必须赔偿甲方总工程款的30%作为违约金，并退回已经预付的所有款项。

　　而战争及自然灾害的因素、法律、国家政策等不可抗力等原因造成协议无法履行除外。本协议未完善之外、双方友好、平等协商解决，如协商不成按本合同及中华人民共和国合同法及相关的法律法规处置。

　　九、 若由于甲方未能按协议规定的日期交付工程款给乙方，或由于甲方原因或因停电、停水造成的误工，则工期顺延。若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天则乙方要付甲方误工费。

　　十、 本工程有部分材料为甲方购买，此类材料的质量不在乙方的保修范围内，但乙方有义务凭其丰富的经验向甲方提供建设性意见供甲方参考直至甲方满意；如因甲方拖欠此类材料造成的误工，则工期顺延。若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天则乙方要付甲方误工费元。

　　十一、甲方必须在工程完工后二十天内进行工程验收，不经验收而经营则视为甲方已验收合格而经营。

　　十二、保修期限：自甲方验收合格起算，保修时间为一年。

　　十三、协议到期甲方如有意续约，应在计划时间内与乙方进行协商。本协议共2页一式二份，甲乙双方各执一份。

　　十四、本协议附附件一份。（附装饰项目预算单一份）

　　甲方（发包方）：

　　确认日期： 年 月 日

　　乙方（承包方）：

　　确认日期：年 月 日

装修合同 篇6

　　原告曹某诉称，原被告曾签订《某市家庭居室装饰装修施工合同》约定由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程，承包方式为全包，总价款5万元，工期自20xx年9月24日开工，至20xx年11月25日竣工。合同签订后原告已支付合同款4万元，但被告在工程中大量使用不符合同约定的材料，隐蔽工程也未通知原告验收，原告曾提出异议，被告却在工程未完工的状态下于20xx年11月25日擅自撤离施工现场，导致原告无法如期入住，只得在外租房居住，故要求1、解除双方签订的《某市家庭居室装饰装修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工违约金从20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元计算;3、要求被告返还多收取的'装潢款项6055元;4、要求被告赔偿原告在外租房损失从20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元计算。

　　经审理查明，原被告于20xx年9月25日签订《某市家庭居室装饰装修施工合同》约定，由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程，承包方式为全包，总价款5万元，工期自20xx年9月24日开工，至20xx年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的，每逾期一天被告应赔偿50元等内容。合同签订后，被告进场进行施工，原告则向被告支付工程款4万元。施工过程中，双方因被告未通知原告验收材料及验收隐蔽工程等问题产生矛盾，原告曾对被告使用的材料提出异议，被告却于20xx年11月20日擅自撤离施工现场，致成讼。

　　【案件要点】：是否应解除合同，退还装修费?

　　【律师评析】

　　审理中，经原告申请，本院委托某某工程造价咨询公司对系争房屋内被告已施工的工程价格进行审价，该公司经审核后确认被告已施工工程造价为33945元。

　　审理中，原告称系争房屋经有关部门对施工工程进行审价后，原告为减少损失，于20xx年4月7日对该房屋进行了装修，并已入住，由于被告逾期竣工，原告以每月3000元的价钱在外租房居住。期望法院在计算租金损失时考虑到原告另行装修需要一个合理期限，从而支持原告有关租金损失计算至20xx年5月7日的诉请。

　　本院认为依法成立的合同受法律保护，当事人按照约定履行各自的合同义务。本院原、被告签订的合同系双方当事人真实意思的表示，并未违反法律规定，依法应认定为有效。被告在施工过程中，未严格按照合同约定履行合同义务，且在工程未完工的情况下擅自退场，造成逾期竣工及系争房屋长期空置，原告据此要求解除合同，并要求被告给付逾期竣工违约金并无不当，应予支持。被告已施工工程经审计价格为33945元，原告据此要求被告退还多收取的工程款6055元亦属合理，应予支持。至于原告主张的在外租房损失一节，本院认为被告逾期竣工导致原告无法按期入住，原告已提出证据证明其在外租房居住，该损失被告理应赔偿，至于赔偿的标准本院将根据本案案情并结合市场行情予以酌定。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条的规定，判决如下：

　　一、解除原告曹某与被告某某室内装潢公司签订的《某市家庭居室装饰装修施工合同》;

　　二、被告某某室内装潢公司应于本判决生效之日起十日内支付原告曹某逾期竣工违约金6700元;

　　三、被告某某室内装潢公司应于本判决生效之日起十日内返还原告曹某装修工程款6055元;

　　四、被告某某室内装潢公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告曹某租金损失(自20xx年11月26日起至20xx年5月7日止，按每月20xx元计算)。

　　如果付款义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

　　案件受理费650元，审价费1500元，由被告某某室内装潢公司负担。

装修合同 篇7

　　委托人： (以下简称甲方)

　　设计人： (以下简称乙方)

　　甲方委托乙方承担 室内装饰及施工。本着遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方协商一致，签订本合作协议并共同遵照执行。

　　第一条本协议依据下列文件签订

　　1.1 《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》。

　　1.2 现行国家及地方有关建筑装饰工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3 建筑装饰工程批准相关文件。

　　1.4 甲方提供并经双方认可的资料。

　　第二条

　　本协议项目概况和服务内容

　　2.1 项目概况：

　　2.1.1 项目名称：

　　2.1.2 项目地点：

　　2.2 服务内容：

　　2.2.1 设计与施工内容： 室内装饰施工图设计与施工。

　　2.2.2 配合甲方通过消防部门的前期方案审查及后期的消防竣工验收。

　　2.3 设计深度：硬装达到施工图深度，软装达到明确选型和采购。

　　2.4 造价控制：室内设计按设计面积平均测算，一层售楼部： 3000 元/㎡，二层办公区: 1500 元;三层办公区： 1500 元/㎡。 2.5 施工预算依据设计施工图按安徽05装饰定额预算报价。

　　第三条委托人应向设计人提交的有关资料及文件

　　第四条 设计阶段提交文件时间及成果

　　4.1 乙方所须提交设计成果文件以及设计周期详见设计任务书。(设计任务书与本协议具备同等法律效力)

　　4.2 设计阶段提交文件时间及成果：

　　第五条 本协议收费及设计费支付进度

　　5.1 收费原则

　　5.1.1 设计室内面积约 3000 ㎡，按每平方米 200 元。(室内软装方案设计免费，外墙设计费，按50元/m2计费。)

　　5.2 付款进度表

　　5.3 设计费以人民币支票方式支付，税费由乙方承担，每次当月应付款数为上月核准计划数。

　　5.4 乙方到现场调研、汇报和到现场技术服务等一切开支以及税费均为乙方自理。

　　5.5 本协议履行后定金抵作设计费。

　　5.6 甲方付款前乙方必须提供对应金额的有效的设计费税后发票。

　　5.7 若本工程由我公司施工，我司承诺免收上述设计费，原支付的设计费用作为施工预付款。

　　第六条 双 方 责 任

　　6.1 甲方责任：

　　6.1.1 甲方委派 为代表在项目进行过程中与乙方保持密切联系，并代表甲方对信息正确性和时限性负责。

　　6.1.2 甲方按本协议时间要向乙方提供相关文件资料，并对其完整性、正确性、及时性负责;若甲方提供文件资料不及时，则乙方提交设计成果时间相应顺延。乙方对甲方提供的文件资料认为不符合要求应于收到之日 3 日内以书面回复，并提出具体要求，否则视为提供的文件资料符合要求。

　　6.1.3 在设计过程中，甲乙双方的意见表达均以书面形式方为有效。乙方将根据甲方的书面要求进行修改。

　　6.1.4 每个阶段完成甲方支付完成阶段的设计费。每延误一天，应按当期应付款的银行同期贷款利率偿付违约金。

　　6.1.5 甲方应按本协议第5.2条规定的金额和时间向乙方支付设计费。逾期超过60天以上时，乙方有权书面通知甲方并暂停履行下阶段工作。

　　6.1.6 协议履行期间，甲方未经乙方同意要求终止或解除协议，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已支付的定金;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付设计费。

　　6.1.7 甲方和施工方对已确认的设计进行修改，需与乙方协商，才可施工。

　　6.1.8 甲方有权利用乙方既往的.业绩进行本项目市场宣传，但必须注明乙方设计公司。

　　6.1.9 甲方应保护乙方的设计成果，未经乙方许可不得转让给第三方，或用于本协议以外的项目。如发生以上情况，乙方有权获得赔偿。但如果出现6.2.2条款规定之情形及因为设计单位原因无法继续完成设计任务，甲方有权另外委托设计单位，设计单位已经完成的所有设计成果和文件版权归甲方位所有，甲方对此有权自由支配。

　　6.2 乙方责任：

　　6.2.1 乙方委派 为项目负责人与甲方保持密切联系，并代表乙方对信息正确性和时限负责，提交设计人员组成名单。

　　6.2.2 乙方须正确领会甲方意图和要求，按本协议规定的内容、时间、份数及要求向甲方提供符合深度及甲方要求的设计文件。方案设计不能体现甲方意图或经过 3次修改后仍达不到甲方要求，甲方有权终止或解除协议，甲方除有权不再支付费用外，设计单位还应退还发包单位支付的全部费用和相应文件资料;同时发包单位有权追究因设计单位原因延误设计进度而造成的经济损失。

　　6.2.3 协议生效后，乙方要求终止或解除协议，乙方应双倍返还定金。

　　6.2.4 乙方的设计图纸应符合现行国家及地方法规，并遵循甲方设计任务书的要求。乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，所发生的费用由乙方承担。给甲方造成其他损害、损失的，

装修合同 篇8

　　一、概况

　　1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。

　　2、装饰施工地点：__区(县)___路___弄(村)___号__楼___室。

　　3、住房结构：_____房型____房___厅___套，施工面积___平方米。

　　4、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。

　　5、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。

　　6、总价款：￥____元，大写(人民币)：_____其中：经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。

　　7、工期：自___年___月___日开工，至___年___月___日竣工，工期___天。

　　二、关于材料供应的约定：

　　1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料、设备表》。本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2、乙方对甲方采购的.装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　三、关于工程质量及验收的约定：

　　1、本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2、本工程由___方设计施工方案。

　　3、工程验收。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。

　　4、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续(详见附件《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

　　四、关于工程价款及结算的约定：

　　1、工程款付款方式：

　　2、工程结算：。

　　3、工程保修期壹年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

　　4、双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。

　　五、其它事项

　　1、甲方工作：(1)甲方应在开工前一天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明____份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。(3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担承担有关费用。

　　2、乙方工作：(1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。(2)指派____为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。(3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

　　六、违约责任：

　　1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方__元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的__%支付违约金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付违约金。

　　3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。

　　4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。

　　七、纠纷处理方式：

　　1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向―――市仲裁委员会申请仲裁―――人民法院提起诉讼。

　　八、合同的变更和解除：

　　1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖

　　章见证)生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款___%支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。十、其它约定：

　　九、本合同一式_____份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

　　甲方(签章)： 乙方(签章)：

　　委托代理人： 法定代表人：

　　住 址： 地 址：

　　电 话： 电 话：

　　邮 编： 邮 编：

　　签订日期： 年 月 日

　　签订地点：

【装修合同】相关文章：

装修合同“装修合同”01-04

装修公司装修合同12-11

装修合同“装修合同”3篇01-05

精装修装修合同01-23

装修合同04-24

装修合同01-29

装修的合同02-14

装修的合同02-12

经典装修合同02-17

建材装修合同02-24